Travaux de mise aux normes des équipements de balisage lumineux CAT I et de réfection d…

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE Travaux de mise aux normes du balisage CAT I et de réfection des accotements Offre à remettre au plus tard le 06 /10 /2014 à 16 heures à l'adresse suivante : À l'attention de Monsieur le Président de la Commission d'appel d'offres, Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, 15, rue de Verdun – BP M3 – 98849 Nouméa Cedex La Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie avise messieurs les entrepreneurs, qu'elle lance un appel d'offres concernant les travaux de mise aux normes des équipements de balisage lumineux CAT I et la réfection des accotements de la piste de l'Aéroport de Nouméa – La Tontouta, aux conditions particulières suivantes : 1 - Mode de passation : Appel d'offres ouvert (conformément à la délibération N°136/CP du 1 , mars 1967 modifiée). 2 - Objet du marché : Travaux de mise aux normes des équipements de balisage lumineux CAT I et de réfection des accotements de la piste de l'aéroport. Les travaux sont répartis en DEUX (2) lots définis ci-après : - lot 1 : Travaux de Balisage : Repositionnement et remplacement des feux de latéral de piste (env. 108 feux), Remplacement des feux de seuils et d'extrémités de piste (env. 47 feux), Remplacement du réseau primaire et secondaire (env. 27 500 ml de câble primaire). - lot 2 : Travaux de génie civil : Réfection des accotements de la piste (env. 48 000 m2), Réalisation des travaux liés au balisage lumineux (env. 6 500 ml de tranchée), Réalisation des travaux liés au réseau d'assainissement (env. 85 regards à traiter). Les travaux seront rémunérés par application des prix unitaires du bordereau des prix aux quantités réellement exécutées. Renseignements supplémentaires : cf. le règlement particulier de l'appel d'offres (RPAO) joint au dossier de consultation des entreprises. 3 - Conditions de participation : Dans le cas d'un groupement autorisé, il est rappelé que tous les éléments rapportés ci-dessous doivent être présentés par l'ensemble des membres du groupement (appelés cotraitants). A défaut, la candidature sera rejetée dans sa totalité. Pour les sous-traitants, seuls les documents y faisant référence sont obligatoires. Les candidats doivent présenter tous les éléments rapportés ci-dessous : - Une déclaration indiquant son intention de soumissionner et faisant figurer les éventuels membres du groupement, modèle joint au dossier de consultation, - Une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations qu'il a exécutées ou à l'exécution desquelles il a concouru. Cette note est complétée par la liste des moyens en matériel que les entreprises comptent affecter effectivement au chantier et par la liste des travaux similaires qu'elles ont exécutés ou à l'exécution desquels elles ont participé, - Une déclaration sur l'honneur indiquant que le soumissionnaire se trouve en situation régulière au regard des obligations fiscales et sociales. La même déclaration doit être fournie par chaque cotraitant et sous-traitant, - Un état des effectifs avec mention de la classification professionnelle du personnel salarié que l'entreprise projette d'occuper pour l'exécution des missions, ainsi que la liste des sous- traitants éventuels, - Le plan de charge de l'entreprise, comprenant à titre d'illustration :* la liste des opérations en cours en précisant les maîtres d'ouvrages et les montants restant à exécuter. * le début et la fin d'intervention de l'entreprise pour chaque opération. - Le certificat de visite obligatoire des lieux. 4 - Critères d'attribution : Le jugement des offres est effectué dans les conditions prévues par la délibération n°136/CP du 1 , mars 1967 modifiée. L'attention des candidats est attirée sur le fait que l'offre retenue sera celle jugée la plus économiquement avantageuse au vu des critères de jugement des offres énoncés et pondérés dans le règlement particulier de l'appel d'offres (RPAO) et décrit ci-après : Les offres seront comparées entre elles. L'attention des candidats est attirée sur le fait que l'offre retenue sera celle jugée la plus économiquement avantageuse au vu des critères de jugement pondérés énoncés ci-après, et non pas obligatoirement la moins-disante. 4.1 – Valeur technique du mémoire justificatif (65%) : Na - Note sur 100 (appréciation qualitative) Sous-critères Note maximale Coefficient Note pondérée maximale Qualité du SOPAQ présenté 5 4 20 Qualité du programme d'exécution des ouvrages présenté 5 3 15 Qualité de la note sur les mesures de sécurité et d'hygiène sur le chantier 5 3 15 Qualité des références présentées 5 2 10 Qualité de l'équipe constituante 5 2 10 Délai d'exécution des travaux 5 4 20 Pertinence du planning d'exécution des travaux 5 2 10 Total 100 L'attention des candidats a été attirée sur le fait que les documents de portée trop générale ne sont pas pris en considération dans l'analyse de la valeur technique de l'offre. Les sous-critères de la valeur technique sont évalués suivant la grille d'appréciation suivante : Appréciation 7 du sous - critère Note Appréciation des sous-critères 1 à 6 (A partir du délai le plus court de l'ensemble des offres non rejeteés intitulé ci-après 2,00 x délai mini 0 Nulle (ou absent) 4.2 - Prix des prestations (35%) : Np Les offres seront évaluées sur la base du montant estimatif, selon les quantités du détail estimatif, par application des montants en lettre du bordereau des prix. Le candidat dont l'offre financière sera la moins-disante et jugée conforme se verra attribuer une note maximale de 100 avant application du coefficient de pondération. Les notes des autres candidats seront établies au prorata de l'écart entre les offres. 4.3 - Note globale : Une note globale N sera alors calculée pour chaque offre jugée complète et conforme avec la formule : N 65% x Nv + 35% x Np Le maître d'ouvrage analysera chaque offre conforme conformément aux dispositions énoncées ci-dessus et classera les offres par note globale décroissante. Le maître d'ouvrage retiendra au final l'offre jugée conforme dont la note globale est la plus élevée. 5 - Modalités d'obtention des dossiers, renseignements et visite des lieux : La demande de retrait de dossier de consultation (uniquement en version numérique) est à faire auprès de : Mme Stéphanie TONDU – EGIS FRANCE – 2, rue de Soissons – 98800 Nouméa – Tél. 28 58 63 – stephanie.tondu@egis.fr - Renseignements : Demande écrite exclusivement à Mme Stéphanie TONDU. Une copie de la demande sera systématique auprès de M. SCHWARTZ - c.schwartz@cci.nc –+ 687 79 96 10 - Visite des lieux : La visite des lieux est obligatoire. Les entreprises qui se seront fait connaître auprès du maître d'ouvrage sont convoquées à la visite des lieux obligatoire le mercredi 17 septembre 2014 à 13 heures. Les représentants des entreprises devront se présenter à l'accueil de la CCI situé au niveau 2 de l'aérogare de Tontouta. Chaque participant devra se munir d'une pièce d'identité en cours de validité. Afin de préparer cette visite nous demandons aux entreprises de nous communiquer par retour la liste des personnes participant à la visite avant le mercredi 10 septembre 2014 ainsi qu'une photocopie de leur pièce d'identité (CNI ou passeport). 6 - Conditions de remise des offres et modèle de présentation : Les offres doivent être présentées sous doubles enveloppes cachetées conformément à l'article 26 de la délibération 136/CP du 1' mars 1967 portant réglementation de marchés publics. La présentation de ces enveloppes doit strictement respecter les dispositions figurant au règlement particulier d'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. 7 - Réception des offres : Modalités de réception des plis : par voie postale en recommandé avec accusé de réception ou remis contre récépissé. - Adresse de réception postale des offres : Monsieur le Président de la Commission d'appel d'offres – Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie –15, rue de Verdun – BP M3 – 98849 Nouméa Cedex - Adresse de dépôt contre récépissé : Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie –15, rue de Verdun – Cellule de la comptabilité de Tontouta – Nouméa Date et heure limites fixées : le 06/10/2014 à 16 heures. Les offres envoyées par pli postal devront être parvenues à l'adresse indiquée avant les date et heure limites fixées. 8 - Délai de validité des offres : Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. La Chambre de Commerce et d'Industrie de Nouvelle-Calédonie se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. 9. Variantes : Les variantes sont admises. 10. Voies de recours : Avant toute contestation devant le Tribunal, les parties conviennent de recourir à un règlement amiable. Le cas échéant, les contentieux naissants sont de la compétence exclusive du : Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie – Immeuble Carcopino 3000 – 4ème étage 85, avenue du Général-de-Gaulle – BP Q3 – 98851 Nouméa Cedex Téléphone : (687) 25 06 30 – Télécopie : (687) 25 06 31