Travaux relatifs à l'assainissement du quartier Giozzi et alentours — réfection des rés…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Travaux relatifs à l'assainissement du quartier Giozzi et alentours – Réfection des réseaux et de la voirie – Impasse Gelin Maître de l'ouvrage : Ville de Dumbéa. Mode de passation : Appel d'offres ouvert en entreprise générale avec sous-traitants agréés ou en groupement d'entreprises conjointes. Objet du marché : Travaux relatifs à l'assainissement du quartier Giozzi et alentours — réfection des réseaux et de la voirie — Impasse Gelin. Délai de validité des offres : Les offres seront valables pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de leur remise. Critères de jugement des offres : Les critères de jugement des offres seront les suivants : le prix : 40% ; le délai d'exécution : 30% ; la valeur technique : 20% ; les références et garanties professionnelles et financières :10%. Modalité d'obtention des dossiers : Le retrait des pièces administratives et des plans d'exécution des ouvrages se fait auprès de COPYGRAPH, 18, rue Jean-Jaurès — Centre ville, Nouméa. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard, dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. Renseignements complémentaires : Pour obtenir des compléments d'information au dossier d'appel d'offres, les entrepreneurs pourront s'adresser par écrit auprès du bureau d'études BECIB, 3, rue Dolbeau — ZI Ducos, 98801 NOUMEA CEDEX, tél. : 27 85 78, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres. Variantes : Sans objet. Présentation de l'offre : Les conditions auxquelles doivent répondre les offres et notamment le modèle selon lequel elles sont présentées sont indiqués dans le règlement particulier d'appel d'offres. Visites sur site : La visite sur site, obligatoire, aura lieu en présence du maître d'oeuvre. Date limite de réception des offres et adresse où elles doivent être transmises : Les offres seront reçues à la Mairie de Dumbéa, Direction des Services Techniques, jusqu'au Lundi 3 novembre 2014 avant 12 heures, délai de rigueur Date d'envoi à la publication : 25 septembre 2014. Le maire, Georges Naturel