Travaux d'électrification filaire du Val-Suzon comprenant une extension filaire HTA/BTA…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Travaux d'électrification du Val-Suzon 1) Maître de l'ouvrage : Ville de Dumbéa. 2) Mode de passation : Appel d'offres ouvert sans variante à l'entreprise générale avec les sous-traitants éventuels agréés. 3) Objet du marché : Travaux d'électrification filaire du Val-Suzon comprenant une extension filaire HTA/BTA et la création de 3 postes de transformation d'énergie électrique 25 KVA, lesquels seront décomposés en une (1) tranche unique. 4) Délai de validité des offres : Les offres seront valables pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de leur remise. 5) Critères de jugement des offres : Les critères de jugement des offres seront les suivants : - le prix : 40%; - le délai d'exécution : 30%; - la valeur technique : 30%. 6) Modalité d'obtention des dossiers : Le retrait des pièces administratives et des plans d'exécution des ouvrages se fait auprès du siège de la société Enercal - Secrétariat du Département études et travaux du service distribution - 87, avenue du Général-de-Gaulle - 98800 Nouméa. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard, dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 7) Renseignements complémentaires : Pour obtenir des compléments d'information au dossier d'appel d'offres, les entrepreneurs pourront s'adresser par écrit auprès de la société Enercal (Mme Glenda BONNENFANT / M. Jorice FOREST) - Département études et travaux du service distribution - 87, avenue du Général-de-Gaulle - 98800 Nouméa - Tél. : 25 02 62, au plus tard quinze (15) jours avant la date de remise des offres. 8) Variantes : Sans objet. 9) Présentation de l'offre : Les conditions auxquelles doivent répondre les offres et notamment le modèle selon lequel elles sont présentées sont indiqués dans le règlement particulier d'appel d'offres (RPAO). 10) Visites sur site : La visite sur site, obligatoire, aura lieu en présence du maître d'œuvre, les 30 mars et 3 avril 2015. 11) Date limite de réception des offres et adresse où elles doivent être transmises: Les offres seront reçues à la mairie de Dumbéa - Direction des services techniques, jusqu'au lundi 13 avril 2015, avant 15 heures, délai de rigueur. 12) Date d'envoi à la publication : 12 mars 2015. Le maire, Georges NATUREL.