Travaux d'aménagement des traversées de 4 tribus sur la RT3 - Communes de Houaïlou et d…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Travaux d'aménagement des traversées de 4 tribus sur la RT3 - Communes de Houaïlou et de Ponérihouen La Nouvelle-Calédonie, maître de l'ouvrage (Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres), informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres ouvert pour : Travaux d'aménagement des traversées de 4 tribus sur la RT3. Lot n° 1 : Secteur Ponérihouen ; Lot n° 2 : Secteur Houaïlou ; Lot n° 3 : Aménagements paysagers. Secteur Ponérihouen et Houaïlou - Communes de Houaïlou et Ponérihouen. Les travaux sont les suivants : - Installation de chantier, signalisation, démarches administratives, plan d'exécution, constat d'huissier ; - Nettoyage des emprises, élagage, démolition des ouvrages dans l'emprise des travaux ; - Scarification des couches structurantes des voiries existantes ; - Débrouillage et décapage des accotements y compris mise en stock de la terre végétale ; - Mise à la cote des chambres, regards ou bouches à clés existants ; - Fourniture et pose d'un géotextile, substitution en GNT 0/60 sur 20 cm d'épaisseur sous cheminement piéton ; - Taillage des talus en roche ; - Décaissement des sols en place sur 70 cm (ou jusqu'au refus pour cause de sol rocheux) pour les zones élargies, stationnements, arrêt de bus... ; - Couche de 50 cm de GNT 0/60 (zones élargies, stationnement, arrêt de bus...) ; - Couche de 15 cm de GNT 0/20 (zones élargies, stationnement, arrêt de bus, entrée cochère...) ; - Réfection provisoire en bicouche (zones élargies) ; - Couche de roulement en BBSG 0/10 sur 6 cm y compris couches d'accrochage (zones élargies, stationnement, arrêt de bus, entrées cochères...) ; - Reprofilage des voiries conservées en ECF (option en BBSG 0/10 sur 4 cm d'épaisseur) ; - Construction de trottoir béton sur 15 cm d'épaisseur pour les arrêts de bus ou ouvrages spécifiques y compris mise en place de bordure T2 avec « bordures de transition à chaque extrémité » ; - Aménagement de chicanes de ralentissement au niveau des portes avec signalétiques et équipements spécifiques ; - Mise en place d'une signalisation routière de sécurité ou d'information verticale et horizontale ; - Création d'ouvrages destinés à gérer l'écoulement des eaux pluviales : busage, curage ou reconstitution des fossés, création ou le redimensionnement d'ouvrage d'entonnement, de tête de buse ou de regard de visites ; - Stabilisation des ouvrages projetés par la construction de muret en rondins, de pied droit en béton ou d'enrochements ; - La mise en place de dispositifs de sécurité antichute (garde-corps), de protection des piétons (potelets) ou de limitation de la vitesse (bandes rugueuses et signalétique) ; - Nettoyage des emprises ; - Plan des ouvrages exécutés. Le présent appel d'offres est lancé sans variante. Il est soumis aux dispositions de la délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée, portant réglementation des marchés publics. La maîtrise d'œuvre travaux sera assurée par une personne désignée par la maîtrise d'ouvrage. Le marché est conclu à l'entreprise générale avec sous-traitants éventuels agréés ou aux groupements d'entreprises solidaires (et non conjointes). Il sera tenu compte dans le jugement des offres des critères pondérés suivants : - Prix des prestations : 40%; - Valeur technique : 60%. La valeur technique sera appréciée en prenant en compte les critères suivants : - la qualité de l'organisation du chantier et des matériaux proposés au travers du contenu du SOPAQ (70%) ; - la nature du matériel et la qualification du personnel effectivement affectés au chantier (20%) ; - le plan de charge (10%). L'attention des candidats est attirée sur le fait que l'offre qui sera retenue sera celle jugée la plus intéressante par la commission compétente et non pas obligatoirement la moins disante. Le dossier peut être consulté au service routes de la Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres. Le retrait du dossier se fait : 1/Soit sur la plateforme de téléchargement, à l'adresse suivante : http://www.marchespublics.nc 2/ Soit sur place, à la société de reprographie Repro Center. Les demandes de renseignements doivent parvenir 15 jours au moins avant la date limite de remise des offres, soit par écrit à l'adresse ci-dessous, soit par courriel adressé à francis.maluia@gouv.nc Les offres seront reçues au service routes de la Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres - 4, rue du Général-Gallieni (en face du CHT) - BP A2 - 98848 Nouméa Cedex, jusqu'au mercredi 6 mai 2015. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de six (6) mois à compter de la date limite de remise des offres. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.