Travaux relatifs à la construction d'une école primaire à Koutio, secteur Palmiers, les…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Construction d'une école primaire à Koutio - Secteur Palmiers 1) Maître de l'ouvrage : Ville de Dumbéa. 2) Mode de passation : Appel d'offres ouvert en entreprises générales avec sous-traitants éventuels agréés ou en groupement d'entreprises conjointes dont le mandataire sera le titulaire du lot 01 « Gros œuvre ». 3) Objet du marché : Travaux relatifs à la construction d'une école primaire à Koutio, secteur Palmiers, lesquels seront décomposés en une (1) tranche unique, de quinze (15) lots : - Lot 01 : Gros œuvre ; - Lot 01A : Fondations profondes ; - Lot 02A : Voiries et réseaux divers ; - Lot 02B : Voiries et réseaux divers - Réseaux secs ; - Lot 03 : Terrassements ; - Lot 04 : Charpente/Couverture/Etanchéité ; - Lot 10 : Peinture ; - Lot 11 : Ascenseur ; - Lot 13 : Electricité - Courants forts et faibles ; - Lot 14 : Plomberies/Sanitaires ; - Lot 15 : Menuiserie aluminium ; - Lot 18 : Menuiserie bois ; - Lot 19 : Revêtements sols et murs ; - Lot 22 : Cloisons légères/Faux plafonds ; - Lot 25 : Espaces verts. 4) Délai de validité des offres : Les offres seront valables pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de leur remise. 5) Critères de jugement des offres : Les critères de jugement des offres seront les suivants : le prix : 50% ; le délai d'exécution : 30% ; la valeur technique : 20% (décomposée en 10% pour le plan de gestion du chantier et 10% pour les références de l'entrepreneur). 6) Modalité d'obtention des dossiers : Le retrait des pièces administratives et des plans d'exécution des ouvrages se fait auprès de Copygraph - 18, rue Jean-Jaurès - Centre-Ville - Nouméa. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard, dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 7) Renseignements complémentaires : Pour obtenir des compléments d'information au dossier d'appel d'offres, les entrepreneurs pourront s'adresser par écrit auprès du bureau d'études Nicolas COURTOT Architecture - 39, rue F.-Forest - ZI Ducos - 98857 Nouméa - Téléphone : 23 69 04, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres. 8) Variantes : Sans objet. 9) Présentation de l'offre : Les conditions auxquelles doivent répondre les offres et notamment le modèle selon lequel elles sont présentées sont indiqués dans le règlement particulier d'appel d'offres. 10) Visites sur site : La visite sur site, obligatoire, aura lieu en présence du maître d'œuvre, le mardi 9 juin, à 9 heures. 11) Date limite de réception des offres et adresse où elles doivent être transmises : Les offres seront reçues à la mairie de Dumbéa, Direction des services techniques, jusqu'au lundi 29 juin 2015, avant 15 heures, délai de rigueur. 12) Date d'envoi à la publication : 12 mai 2015. Le maire, Georges Naturel.