Travaux de construction du nouveau CTC, d'un immeuble d'activité tertiaire, d'un parkin…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Aménagement du site Eiffel - Construction du nouveau centre de traitement du courrier de l'OPT sur le site de Ducos - Nouméa 1. Maîtrise d'ouvrage : Maître d'ouvrage : OPT NC. Mandataire du maître d'ouvrage : la SECAL. 2. Objet du marché : Travaux de construction du nouveau CTC, d'un immeuble d'activité tertiaire, d'un parking 300 places et aménagement du site Eiffel de l'OPT à Ducos -Nouméa et dont la surface SHON est de 7 412 m2. La décomposition des lots est la suivante : Lots Désignation 00 Fondations profondes 01 Gros œuvre 02 VRD 02A Station d'épuration 03 Démolitions/Terrassements généraux 06 Etanchéité 08 Charpente/Couverture 09 Résine et peinture de sols 10 Peinture/Miroiterie 13A Electricité - Courants forts et faibles 13C Climatisation/VMC 14 Plomberie/Sanitaires 15A Menuiserie aluminium 15B Brise-soleil 18A Menuiserie bois/Mobilier 18B Signalétique 19 Revêtement sols souples et durs 21 Stores 22 Plâtrerie/Cloisons/Faux plafonds 23 Ascenseurs 25 Espaces verts, clôtures et portails L'appel d'offres est ouvert aux entreprises de BTP spécialisées dans les domaines concernés. 3. Procédure de passation et critères de sélection : Marchés de travaux passés en corps d'état séparés, après appel d'offres ouvert en application de la délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée. Le jugement des offres sera effectué conformément aux dispositions prévues à l'article 27 de la délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée. Il sera tenu compte des critères de jugement pondérés suivants : - Prix des prestations : 60 % ; - Références et garanties professionnelles et financières : 15 %; - Valeur technique de l'offre : 15 %; - Délai d'exécution : 10 %. En outre sera pris en considération dans le jugement des offres le critère additionnel attaché au prix des prestations sur les rabais proposés dans le cas d'une attribution de plusieurs lots à une seule entreprise. 4. Maîtrise d'œuvre : La maîtrise d'œuvre est assurée par le groupement : CAYROL Architectes, mandataire/Groupement Ingénierie/OMNIS/BECIB/S3E/BEGN/CAPSE. 5. Consultation des dossiers et renseignements : Les dossiers peuvent être consultés sur les lieux suivants : . SECAL - 40, rue Félix-Trombe - Koutio - Dumbéa - Tél. : 46 70 20 ; . Agence CAYROL - Immeuble Fuji - 16, rue Bichat - Quartier-Latin - Nouméa - Tél. : 26 19 84. 6. Retrait des dossiers : . Copymage - 3, rue Guynemer - Quartier-Latin - Nouméa - Tél. : 23 10 40 - info@copymage.nc 7. Date limite de remise des offres : Mercredi 22 juillet 2015, avant 16 heures. 8. Adresse où les offres doivent être remises : . SECAL - 40, rue Félix-Trombe - Koutio - Dumbéa - BP 2517 - 98846 - Nouméa Cedex 9. Délai pendant lequel les candidats restent engagés par leur offre : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 10. Dispositions d'ordre général : Les offres devront être conformes au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. 11. Date de parution de l'avis : Lundi 8 juin 2015.