Aménagement du site Eiffel construction du nouveau centre de traitement du courrier de…

AVIS MODIFICATIF D'APPEL D'OFFRES Aménagement du site Eiffel construction du nouveau centre de traitement du courrier de l'OPT à Ducos - Nouméa 1. Maîtrise d'ouvrage : Maître d'ouvrage : OPT NC Mandataire du maître d'ouvrage : La SECAL. 2. Objet du marché et modification : Travaux de construction du nouveau CTC, d'un immeuble d'activité tertiaire, d'un parking 300 places et aménagement du site Eiffel de l'OPT à Ducos - Nouméa et dont la surface SHON est de 7 412 m2. La modification porte sur les critères de jugement et les pièces demandées au RPAO. 3. Modification des critères de sélection : Il sera tenu compte des critères de jugement pondérés suivants : - Prix des prestations : 60 % ; - Valeur technique de l'offre : 30 %; - Délai d'exécution : 10 %. En outre sera pris en considération dans le jugement des offres le critère additionnel attaché au prix des prestations sur les rabais proposés dans le cas d'une attribution de plusieurs lots à une seule entreprise. 4. Consultation des dossiers et renseignements : Les dossiers peuvent être consultés sur les lieux suivants : . SECAL - 40, rue Félix-Trombe - Koutio - Dumbéa - Tél. : 46 70 20 ; . Agence CAYROL - Immeuble Fuji - 16, rue Bichat - Quartier-Latin - Nouméa - Tél. : 26 19 84. 5. Retrait des dossiers : . Copymage - 3, rue Guynemer - Quartier-Latin - Nouméa - Tél. : 23 10 40 info@copymage.nc 6. Date limite de remise des offres : Mercredi 22 juillet 2015, avant 16 heures. 7. Adresse où les offres doivent être remises : SECAL - 40, rue Félix-Trombe - Koutio - Dumbéa - BP 2517 - 98846 - Nouméa Cedex. 8. Date d'envoi de l'avis modificatif à la publication : Mardi 16 juin 2015.