Travaux relatifs à la réalisation des fondations profondes et des terrassements pour la…

VILLE DE DUMBEA AVIS D'APPEL D'OFFRES CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE A KOUTIO - SECTEUR PALMIERS LOT 01A - FONDATIONS PROFONDES LOT 03 - TERRASSEMENTS MAÎTRE DE L'OUVRAGE : Ville de Dumbéa MODE DE PASSATION : Appel d'offres ouvert en lots séparés. OBJET DU MARCHÉ : Travaux relatifs à la réalisation des fondations profondes et des terrassements pour la construction d'une école primaire à Koutio, secteur Palmiers, lesquels seront décomposés en deux (2) lots séparés : - Lot 01A : Fondations profondes ; - Lot 03 : Terrassements ; DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES : Les offres seront valables pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de leur remise. CRITÈRES DE JUGEMENT DES OFFRES : Les critères de jugement des offres seront les suivants : le prix : 50 %; le délai d'exécution : 30 %; la valeur technique : 20 % (décomposée en 10 % pour le plan de gestion du chantier et 10 % pour les références de l'entrepreneur). MODALITÉ D'OBTENTION DES DOSSIERS : - Le retrait des pièces administratives et des plans d'exécution des ouvrages se fait auprès de COPYGRAPH, 18 rue Jean Jaurès - centre ville, Nouméa. - Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard, dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier d'appel d'offres. - Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : Pour obtenir des compléments d'information au dossier d'appel d'offres, les entrepreneurs pourront s'adresser par écrit auprès du bureau d'études Nicolas COURTOT Architecture, 39, rue F. Forest - ZI DUCOS - 98857 NOUMEA, téléphone : 23 69 04, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres. VARIANTES : Sans objet. PRÉSENTATION DE L'OFFRE : Les conditions auxquelles doivent répondre les offres et notamment le modèle selon lequel elles sont présentées sont indiqués dans le Règlement Particulier d'Appel d'Offres. VISITES SUR SITE : La visite sur site, obligatoire, aura lieu en présence du maître d'œuvre. DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES ET ADRESSE OÙ ELLES DOIVENT ÊTRES TRANSMISES : Les offres seront reçues à la Mairie de Dumbéa, Direction des Services Techniques jusqu'au : Lundi 7 septembre 2015 avant 12 heures, délai de rigueur. DATE D'ENVOI À LA PUBLICATION : 13/08/2015 Le maire, Georges Naturel