Travaux relatifs à l'aménagement du Croissant Vert de la Tonghoué - Aménagement du pôle…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Travaux relatifs à l'aménagement du Croissant Vert de la Tonghoué - Aménagement du pôle urbain du skate park 1) Maître de l'ouvrage : Ville de Dumbéa. 2) Mode de passation : Appel d'offres ouvert en entreprise générale avec sous-traitants agréés ou en groupement d'entreprises solidaires. 3) Objet du marché : Travaux relatifs à l'aménagement du Croissant Vert de la Tonghoué - Aménagement du pôle urbain du skate park. 4) Délai de validité des offres : Les offres seront valables pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de leur remise. 5) Critères de jugement des offres : Les critères de jugement des offres seront les suivants : le prix : 40% ; le délai d'exécution : 40% ; la valeur technique : 15% ; les références et garanties professionnelles et financières : 5%. 6) Modalité d'obtention des dossiers : Le retrait des pièces administratives et des plans d'exécution des ouvrages se fait soit sous format informatique auprès du bureau d'études VECTRA NC - 19, rue Rougeyron - 98801 Nouméa Cedex - Tél. : 95 23 41, ou soit au format papier auprès de COPYGRAPH - 18, rue Jean-Jaurès - Centre-Ville - Nouméa. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard, dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 7) Renseignements complémentaires : Pour obtenir des compléments d'information au dossier d'appel d'offres, les entrepreneurs pourront s'adresser par écrit auprès du bureau d'études VECTRA NC - 19, rue Rougeyron - 98801 Nouméa Cedex - Tél. : 95 23 41, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres. 8) Variantes : Ouvert à variantes selon les conditions précisées dans le RPAO. 9) Présentation de l'offre : Les conditions auxquelles doivent répondre les offres et notamment le modèle selon lequel elles sont présentées sont indiqués dans le règlement particulier d'appel d'offres. 10) Visites sur site : La visite sur site, obligatoire, aura lieu en présence du maître d'œuvre. 11) Date limite de réception des offres et adresse où elles doivent être transmises : Les offres seront reçues à la mairie de Dumbéa - Direction des services techniques, jusqu'au lundi 21 septembre 2015, avant 12 heures, délai de rigueur. 12) Date d'envoi à la publication : 21 août 2015. Le maire, Georges Naturel.