Travaux relatifs à l'aménagement du Croissant Vert de la Tonghoué - Aménagement du pôle…

TRAVAUX RELATIFS A L'AMENAGEMENT DU CROISSANT VERT DE LA TONGHOUE - AMENAGEMENT DU POLE URBAIN DU SKATE PARK MAÎTRE DE L'OUVRAGE : Ville de Dumbéa MODE DE PASSATION : Appel d'offres ouvert en entreprise générale avec sous-traitants agréés ou en groupement d'entreprises solidaires. OBJET DU MARCHÉ : Travaux relatifs à l'aménagement du Croissant Vert de la Tonghoué - Aménagement du pôle urbain du skate park. DÉLAI DE VALIDITE DES OFFRES : Les offres seront valables pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de leur remise. CRITÈRES DE JUGEMENT DES OFFRES : Les critères de jugement des offres seront les suivants : le prix : 40 % ; le délai d'exécution : 40 % ; la valeur technique : 15 % ; les références et garanties professionnelles et financières : 5 %. MODALITÉ D'OBTENTION DES DOSSIERS : - Le retrait des pièces administratives et des plans d'exécution des ouvrages se fait soit sous format informatique auprès du bureau d'étude VECTRA NC, 19, rue Rougeyron - 98801 NOUMEA CEDEX, tél. : 95 23 41 ou soit au format papier auprès de COPYGRAPH, 18 rue Jean Jaurès - Centre-Ville, Nouméa. - Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard, dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier d'appel d'offres. - Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : Pour obtenir des compléments d'information au dossier d'appel d'offres, les entrepreneurs pourront s'adresser par écrit auprès du bureau d'études VECTRA NC, 19, rue Rougeyron, 98801 NOUMEA CEDEX, tél. : 95 23 41, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres. VARIANTES : Ouvert à variantes selon les conditions précisées dans le RPAO. PRÉSENTATION DE L'OFFRE : Les conditions auxquelles doivent répondre les offres et notamment le modèle selon lequel elles sont présentées sont indiqués dans le Règlement Particulier d'Appel d'Offres. VISITES SUR SITE : La visite sur site, obligatoire, aura lieu en présence du maître d'œuvre. DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES ET ADRESSE OÙ ELLES DOIVENT ÊTRES TRANSMISES : Les offres seront reçues à la Mairie de Dumbéa, Direction des Services Techniques jusqu'au Lundi 21 septembre 2015 avant 12 heures, délai de rigueur. DATE D'ENVOI À LA PUBLICATION : 19/08/2015 Le maire, Georges Naturel