Travaux de construction du nouveau CTC, d'un immeuble d'activité tertiaire, d'un parkin…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Aménagement du site Eiffel - Construction du nouveau centre de traitement du courrier Ducos – Nouméa 1. Maîtrise d'ouvrage : Maître d'ouvrage : OPT NC. Mandataire du maître d'ouvrage : La SECAL. 2. Objet du marché : Travaux de construction du nouveau CTC, d'un immeuble d'activité tertiaire, d'un parking 300 places et aménagement du site Eiffel de l'OPT à Ducos -Nouméa et dont la surface SHON est de 7 412 m7. Le présent appel d'offres porte sur le lot 13C - Climatisation / VMC et est ouvert aux entreprises de BTP spécialisées dans les domaines concernés. 3. Procédure de passation et critères de sélection : Marchés de travaux passés en corps d'état séparés, après appel d'offres ouvert en application de la délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée. Le jugement des offres sera effectué conformément aux dispositions prévues à l'article 27 de la délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée. Il sera tenu compte des critères de jugement pondérés suivants : - Prix des prestations : 60 % ; - Valeur technique de l'offre : 30 % ; - Délai d'exécution : 10 %. 4. Maîtrise d'œuvre : La maîtrise d'œuvre est assurée par le groupement : CAYROL Architectes, mandataire/Groupement Ingénierie/OMNIS/BECIB/S3E/BEGN/CAPSE. 5. Consultation des dossiers et renseignements : Les dossiers peuvent être consultés sur les lieux suivants : . SECAL - 40, rue Félix-Trombe - Koutio - Dumbéa - Tél. : 46 70 20 ; . Agence CAYROL - Immeuble Fuji - 16, rue Bichat - Quartier-Latin - Nouméa - Tél. : 26 19 84. 6. Retrait des dossiers : . COPYMAGE - 3, rue Guynemer - Quartier-Latin - Nouméa - Tél. : 23 10 40 - info@copymage.nc 7. Date limite de remise des offres : . Mercredi 23 décembre 2015, avant 16 heures. 8. Adresse où les offres doivent être remises : . SECAL - 40, rue Félix-Trombe - Koutio - Dumbéa - BP 2517 - 98846 - Nouméa Cedex. 9. Délai pendant lequel les candidats restent engagés par leur offre : . 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 10. Dispositions d'ordre général : . Les offres devront être conformes au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. 11. Date de parution de l'avis à la publication : . 25 novembre 2015.