Maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de l'aménagement de l'immeuble « Le Phare » (2 70…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement de l'immeuble « Le Phare » à Nouméa 1. Maîtrise d'ouvrage : Maître d'ouvrage : Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Mandataire du maître d'ouvrage : SECAL. 2. Objet du marché : Maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de l'aménagement de l'immeuble « Le Phare » (2 700 m 2 de bureaux environ), situé boulevard Vauban à Nouméa, pour les besoins du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. 3. Procédure de passation : Marché de maîtrise d'oeuvre passé sur appel d'offres ouvert en application des articles 24 et suivants de la délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée. 4 Consultation du dossier et renseignements : Le dossier peut être consulté sur les lieux suivants : SECAL - 40, rue Félix-Trombe - Koutio - Dumbéa - Tél. : 46 70 24. 5.Retrait des dossiers : SECAL - Koutio - 40, rue Félix-Trombe - BP 2517 - 98846 Nouméa Cedex - Tél. : 46 70 24 - E-mail : construction@secal.nc 6. Date limite de remise des offres : Lundi 18 janvier 2016, avant 15 heures. 7. Adresse où les offres doivent être remises : SECAL - 40, rue Félix-Trombe - Koutio - Dumbéa - BP 2517 - 98846 Nouméa Cedex. 8. Critères de jugement des offres Le jugement des offres sera effectué conformément aux dispositions prévues à l'article 27-2 de la délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée ; il sera tenu compte des critères de jugement pondérés suivants : * Prix des prestations : 40%; * Délai d'exécution : 30%; * Organisation et compétences du groupement : 30%. 9. Délai pendant lequel les candidats restent engagés par leur offre : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 10. Dispositions d'ordre général : Les offres devront être conformes au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. 11. Date d'envoi à la publication : 10 décembre 2015.