Travaux relatifs à la construction d'une école primaire à Koutio, secteur Palmiers, les…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Construction d'une école primaire à Koutio - Secteur Palmiers Lot 15 - Menuiseries aluminium Lot 22 - Cloisons légères/Faux plafonds 1 - Maître de l'ouvrage : Ville de Dumbéa. 2 - Mode de passation : Appel d'offres ouvert en lots séparés. 3 - Objet du marché : Travaux relatifs à la construction d'une école primaire à Koutio, secteur Palmiers, lesquels seront décomposés en deux (2) lots séparés : - Lot 15 : Menuiseries aluminium ; - Lot 22 : Cloisons légères/Faux plafonds. 4 - Délai de validité des offres : Les offres seront valables pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de leur remise. 5 - Critères de jugement des offres : Les critères de jugement des offres seront les suivants : le prix : 50% ; le délai d'exécution : 30%; la valeur technique : 20% (décomposée en 10% pour le plan de gestion du chantier et 10% pour les références de l'entrepreneur). 6 - Modalité d'obtention des dossiers : Le retrait des pièces administratives et des plans d'exécution des ouvrages se fait auprès de Copygraph - 18, rue Jean-Jaurès - Centre-Ville - Nouméa. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard, dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 7 - Renseignements complémentaires : Pour obtenir des compléments d'information au dossier d'appel d'offres, les entrepreneurs pourront s'adre s ser par écrit auprès du bureau d'études Nicolas COURTOT Architecture - 39, rue F.-Forest - ZI Ducos - 98857 Nouméa - Téléphone : 23 69 04, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres. 8 - Variantes : Sans objet. 9 - Présentation de l'offre : Les conditions auxquelles doivent répondre les offres et notamment le modèle selon lequel elles sont présentées sont indiqués dans le règlement particulier d'appel d'offres. 10 - Visites sur site : La visite sur site, obligatoire, aura lieu en présence du maître d'oeuvre. 11 - Date limite de réception des offres et adresse où elles doivent être transmises : Les offres seront reçues à la mairie de Dumbéa - Direction des services techniques, jusqu'au lundi 9 mai 2016, avant 12 heures, délai de rigueur. 12 - Date d'envoi à la publication : 4 avril 2016. Le maire, Georges NATUREL.