Travaux relatifs à la construction du pôle social de Dumbéa, correspondant à la restruc…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Construction du pôle social de Dumbéa 1) Maître de l'ouvrage : Ville de Dumbéa. 2) Mode de passation : Appel d'offres ouvert en entreprise générale avec possibilité de recourir à des sous-traitants agréés. 3) Objet du marché : Travaux relatifs à la construction du pôle social de Dumbéa, correspondant à la restructuration de 2 bâtiments communaux, lesquels seront décomposés en une tranche comprenant les corps d'état suivants : - Travaux préparatoires ; - Maçonnerie/lsolation ; - Menuiserie/Ferronnerie ; - VRD ; - Plomberie ; - Peintures et revêtements ; - Aménagement extérieur ; - Courants forts ; - Courants faibles ; - Accessoires sécurité incendie. 4) Délai de validité des offres : Les offres seront valables pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de leur remise. 5) Critères de jugement des offres : Les critères de jugement des offres seront les suivants sur l'offre de base : - Prix des prestations : 40% ; - Délai d'exécution : 30% ; - Valeur technique : 30% (décomposée en 15% pour le plan de gestion du chantier et 15% pour les références de l'entrepreneur). 6) Modalité d'obtention des dossiers : Le retrait des pièces administratives et des plans d'exécution des ouvrages se fait auprès de Copygraph - 18, rue Jean-Jaurès - Centre-Ville - Nouméa, ou auprès du bureau d'études METIS sur support informatique. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard, dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 7) Renseignements complémentaires : Pour obtenir des compléments d'information au dossier de consultation, les entrepreneurs pourront s'adresser par écrit auprès du maître d'œuvre de l'opération, M. Olivier LEONIDAS du bureau d'études METIS - 96, rue Papeete - 98862 Dumbéa - Tél. : 90 41 22, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres. 8) Variantes : Sans objet. 9) Présentation de l'offre : Les conditions auxquelles doivent répondre les offres et notamment le modèle selon lequel elles sont présentées sont indiqués dans le règlement particulier d'appel d'offres. 10) Date limite de réception des offres et adresse où elles doivent être transmises : Les offres seront reçues à la mairie de Dumbéa - Direction des services techniques, jusqu'au mercredi 22 juin 2016, avant 12 heures, délai de rigueur. 11) Date d'envoi à la publication : 25 mai 2016. Le maire, Georges NATUREL.