Travaux relatifs à l'aménagement du cimetière municipal de Dumbéa, lesquels seront déco…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Travaux d'aménagement du cimetière municipal de Dumbéa 1) Maître de l'ouvrage : Ville de Dumbéa. 2) Mode de passation : Appel d'offres ouvert en entreprise générale ou en groupement d'entreprises conjointes. 3) Objet du marché : Travaux relatifs à l'aménagement du cimetière municipal de Dumbéa, lesquels seront décomposés en deux (2) tranches : - Tranche ferme : terrassements - voirie ; - Tranche conditionnelle : terrassements - voirie - aménagement paysager. 4) Délai de validité des offres : Les offres seront valables pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de leur remise. 5) Critères de jugement des offres : Les critères de jugement des offres seront les suivants : le prix : 40 % ; le délai d'exécution : 30 % ; la valeur technique : 30 % (décomposée en 10% pour le plan de gestion du chantier, 10% pour les références de l'entrepreneur et 10% pour les garanties professionnelles et financières). 6) Modalité d'obtention des dossiers : Le retrait des pièces administratives et des plans d'exécution des ouvrages se fait auprès de Copygraph - 18, rue Jean-Jaurès - Centre-Ville Nouméa, ou sur la plateforme des marchés publics de la Nouvelle-Calédonie https://marchespublics.nc ou auprès du maître d'œuvre BECIB sur clé USB uniquement. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard, dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 7) Renseignements complémentaires : Pour obtenir des compléments d'information au dossier d'appel d'offres, les entrepreneurs pourront s'adresser par écrit auprès du bureau d'études BECIB - 3, rue J.-Dolbeau - ZI Ducos - 98857 Nouméa Téléphone : 27 85 78, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres. 8) Variantes : Sans objet. 9) Présentation de l'offre : Les conditions auxquelles doivent répondre les offres et notamment le modèle selon lequel elles sont présentées sont indiqués dans le règlement particulier d'appel d'offres. 10) Visites sur site : La visite des lieux est conseillée. Le maître d'œuvre sera chargé d'organiser celle-ci, et proposera une date à la demande des soumissionnaires. 11) Date limite de réception des offres et adresse où elles doivent être transmises : Les offres seront reçues à la mairie de Dumbéa - Direction des services techniques jusqu'au lundi 1 er août 2016, avant 12 heures, délai de rigueur. 12) Date d'envoi à la publication : 6 juillet 2016. Le maire, Georges NATUREL.