Travaux d'adduction, de distribution et de vidange du réservoir sud ‑ secteur ancienne…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Travaux d'adduction, de distribution et de vidange du réservoir sud ‑ secteur ancienne voie ferrée 1) Maître de l'ouvrage Ville de Dumbéa 2) Mode de passation Appel d'offres ouvert en entreprise générale avec possibilité de recourir à des sous-traitants agréés. 3) Objet du marché Travaux d'adduction, de distribution et de vidange du réservoir sud décomposé en une (1) tranche unique. 4) Délai de validité des offres Les offres seront valables pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de leur remise. 5) Critères de jugement des offres Les critères de jugement des offres seront les suivants sur l'offre de base : - Valeur technique : 50%, décomposée comme suit : - 20% : plan de gestion du chantier - 10% : moyens humains - 5% : moyens matériels - 15% : références de l'entrepreneur - Prix des prestations : 40% - Délai d'exécution : 10% 6) Modalité d'obtention des dossiers Le retrait des pièces administratives et des plans d'exécution des ouvrages se fait soit auprès de COPYGRAPH, 18 rue Jean-Jaurès - centre-ville, Nouméa, soit auprès du maître d'œuvre THESEE INGENIERIE sur clé USB ou soit sur la plateforme des marchés publics de la Nouvelle-Calédonie https://marchespublics.nc. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard, dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 7) Renseignements complémentaires Pour obtenir des compléments d'information au dossier de consultation, les entrepreneurs pourront s'adresser par écrit auprès du Maître d'œuvre de l'opération THESEE INGENIERIE (Mme Christelle PAYET), BP 2696 - 98846 NOUMEA, téléphone : 28 43 14, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres. 8) Variantes Sans objet 9) Présentation de l'offre Les conditions auxquelles doivent répondre les offres et notamment le modèle selon lequel elles sont présentées sont indiquées dans le Règlement particulier d'appel d'offres. 10) Date limite de réception des offres et adresse où elles doivent être transmises Les offres seront reçues à la mairie de Dumbéa, Direction des services techniques jusqu'au Lundi 12 septembre 2016 avant 12 heures, délai de rigueur. 11) Visite des lieux La visite des lieux est conseillée. Le maître d'œuvre sera chargé d'organiser celle-ci, et proposera une date à la demande des soumissionnaires. 12) Date d'envoi à la publication 9/08/2016. Le maire.