Réaménagement du bâtiment D de la Direction des achats, du patrimoine et des moyens sis…

AVIS DE CONSULTATION Réaménagement du bâtiment D de la Direction des achats, du patrimoine et des moyens sis au 1 bis, rue Unger ‑ Vallée-du-Tir - Nouméa La Nouvelle-Calédonie - Direction des achats, du patrimoine et des moyens, maître de l'ouvrage, informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance une consultation ouverte pour « Le réaménagement du bâtiment D de la Direction des achats, du patrimoine et des moyens sis au 1 bis, rue Unger - Vallée-du-Tir - Nouméa ». Les candidats devront répondre à la présente consultation en entreprise générale avec sous-traitants agréés. Les travaux sont répartis en une (01) tranche ferme et deux (02) lots définis ci-après : - Lot n° 01 : Gros œuvre - Démolition ; - Lot n° 02 : Aménagement - Tous corps d'état. . Consultation et retrait du dossier : Le dossier peut être consulté et retiré sous format numérique au secrétariat du service immobilier de la Direction des achats, du patrimoine et des moyens (DAPM) - 1 bis, rue Unger - Vallée-du-Tir - Nouméa - Tél. : 29 61 30. Le soumissionnaire devra se munir d'une clé USB. Le dossier est également téléchargeable depuis l'adresse : http://www.marchespublics.nc . Remise des offres : Les offres devront être déposées contre récépissé au secrétariat du service immobilier de la Direction des achats, du patrimoine et des moyens (DAPM) - 1 bis, rue Unger - Vallée-du-Tir - Nouméa - Tél. : 29 61 30, avant le mardi 20 septembre 2016, à 15 heures, délai de rigueur. . Visite des lieux : Une visite des lieux unique est programmée le vendredi 9 septembre 2016, à 9h30. Il ne sera pas organisé de visite supplémentaire. . Jugement des offres : Il sera tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : - Le prix des prestations pondéré suivant un coefficient de 60 % ; - Le délai d'exécution pondéré par un coefficient de 40%. . Renseignements : Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard, huit (08) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié. Les candidats pourront s'adresser par courrier à : Direction des achats, du patrimoine et des moyens Service Immobilier Bureau de la gestion, et de l'entretien des bâtiments Fax : 29 61 30 - E-mail : benoit.riviere@gouv.nc au plus tard sept (7) jours avant la date de remise des offres, pour obtenir des compléments d'information au dossier de consultation. . Délai de validité des offres : L'attention des candidats est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de la consultation (RPC) joint au dossier de consultation des entreprises. Les candidats restent engagés par leur offre pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle à la présente consultation.