Rénovation du conservatoire de l'igname à Païta

AVIS DE CONSULTATION Rénovation du conservatoire de l'igname à Païta La Nouvelle-Calédonie - Direction des achats, du patrimoine et des moyens, maître de l'ouvrage, informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance une consultation ouverte avec variantes, pour « La rénovation du conservatoire de l'igname à Païta ». Les candidats devront répondre à la présente consultation en entreprise générale avec sous-traitants agréés. Les travaux sont répartis en une (01) tranche ferme et neuf (09) lots définis ci-après : - Lot n° 01 : Gros œuvre ; - Lot n° 04 : Charpente - Couverture - Serrurerie ; - Lot n° 10 : Peinture - Nettoyage ; - Lot n° 13 : Electricité courants forts & faibles - Climatisation ; - Lot n° 14 : Plomberie - Sanitaires ; - Lot n° 15 : Menuiserie aluminium ; - Lot n° 16 : Menuiseries bois ; - Lot n° 19 : Revêtements de sols et murs ; - Lot n° 22 : Cloisons - Plâtrerie - Plafonds. . Variantes : Les candidats devront impérativement présenter une offre de base conforme au dossier de consultation. Toutefois, s'ils le désirent, ils pourront proposer des variantes à condition d'être justifiées sur le plan technique et/ou financier. Les variantes seront obligatoirement présentées en annexe de l'offre de base. . Consultation et retrait du dossier : Le dossier peut être consulté et retiré sous format numérique au secrétariat du service immobilier de la Direction des achats, du patrimoine et des moyens (DAPM) - 1 bis, rue Edouard-Unger - 1 re Vallée-du-Tir - Nouméa. Tél. : 29 61 30 - Fax : 23 34 21. Le soumissionnaire devra se munir d'une clé USB. Le dossier est également téléchargeable depuis l'adresse : http://www.marchespublics.nc . Remise des offres : Les offres devront être déposées contre récépissé au secrétariat du service immobilier de la Direction des achats, du patrimoine et des moyens (DAPM) - 1 bis, rue Edouard-Unger - 1 re Vallée-du-Tir - Nouméa, avant le lundi 3 octobre 2016, à 15 heures, délai de rigueur. . Visite des lieux : Une visite des lieux unique est programmée le mardi 13 septembre 2016, à 9 heures. Il ne sera pas organisé de visite supplémentaire. Les soumissionnaires intéressés devront s'inscrire à l'adresse mail suivante : bcp.si.dittt@gouv.nc . Jugement des offres : Il sera tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : - Le prix des prestations pondéré suivant un coefficient de 50 % Note du prix = 5 x offre moins disante (coeff 5) offre analysée - Le délai d'exécution pondéré par un coefficient de 30% Note du délai = 5 x offre délai moins disant (coeff 3) délai offre analysée - La valeur technique de l'entreprise avec notamment les références techniques que l'entrepreneur a exécutées ou à l'exécution desquelles il a concouru, ainsi que les effectifs, la qualification du personnel et les moyens en matériel que l'entreprise compte effectivement affecter aux chantiers, suivant un coefficient pondérateur : de 20 % : > 10 % pour les références techniques (coeff 1) > 10 % pour les moyens en personnel (coeff 1) Notes de la valeur technique de l'entreprise de 1 à 5 : - Dépasse les attentes = note 5 - Répond parfaitement à nos attentes = note 4 - Répond à nos attentes = note 3 - Répond moyennement à nos attentes = note 2 - Ne répond pas à nos attentes = note 1 . Renseignements : Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard, huit (08) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié. Les candidats pourront s'adresser par courrier à : Direction des achats, du patrimoine et des moyens Service immobilier - Bureau des constructions publiques Fax : 23 34 21 - E-mail : bcp.si.dittt@gouv.nc au plus tard quinze (15) jours avant la date de remise des offres, pour obtenir des compléments d'information au dossier de consultation. . Délai de validité des offres : L'attention des candidats est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de la consultation (RPC) joint au dossier de consultation des entreprises. Les candidats restent engagés par leur offre pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle à la présente consultation. Le directeur de la DAPM.