Travaux d'adduction, de distribution et de vidange du réservoir Sud décomposé en une (1…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Travaux d'adduction, de distribution et de vidange du réservoir Sud 1) Maître de l'ouvrage : Ville de Dumbéa. 2) Mode de passation : Appel d'offres ouvert en entreprise générale avec possibilité de recourir à des sous-traitants agréés. 3) Objet du marché : Travaux d'adduction, de distribution et de vidange du réservoir Sud décomposé en une (1) tranche unique, de deux (2) lots séparés : - Lot n° 1 : Secteur ancienne voie ferrée ; - Lot n° 2 : Secteur Promenade de Koutio. 4) Délai de validité des offres : Les offres seront valables pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de leur remise. 5) Critères de jugement des offres : Les critères de jugement des offres seront les suivants sur l'offre de base : - Valeur technique : 50%, décomposée comme suit : - 20% : plan de gestion du chantier - 10% : moyens humains - 5% : moyens matériels - 15% : références de l'entrepreneur - Prix des prestations : 40% - Délai d'exécution : 10%. 6) Modalité d'obtention des dossiers : Le retrait des pièces administratives et des plans d'exécution des ouvrages se fait soit auprès de Copygraph - 18, rue Jean-Jaurès - Centre-Ville Nouméa, soit auprès du maître d'œuvre THESEE INGENIERIE sur clé usb. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard, dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 7) Renseignements complémentaires : Pour obtenir des compléments d'information au dossier de consultation, les entrepreneurs pourront s'adresser par écrit auprès du maître d'œuvre de l'opération THESEE INGENIERIE (Mme Christelle PAYET) - BP 2696 98846 Nouméa - Téléphone : 28 43 14, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres. 8) Variantes : Sans objet. 9) Présentation de l'offre : Les conditions auxquelles doivent répondre les offres et notamment le modèle selon lequel elles sont présentées sont indiqués dans le règlement particulier d'appel d'offres. 10) Date limite de réception des offres et adresse où elles doivent être transmises : Les offres seront reçues à la mairie de Dumbéa - Direction des services techniques jusqu'au mardi 4 octobre 2016, avant 12 heures, délai de rigueur. 11) Visite des lieux : La visite des lieux est conseillée. Le maître d'œuvre sera chargé d'organiser celle-ci, et proposera une date à la demande des soumissionnaires. 12) Date d'envoi à la publication : 9 septembre 2016. Le maire, Georges NATUREL.