Travaux relatifs au pôle sportif d'Auteuil - Tranche 2 Sud décomposé en trois (3) tranc…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Travaux relatifs au pôle sportif d'Auteuil - Tranche 2 1) Maître de l'ouvrage : Ville de Dumbéa. 2) Mode de passation : Appel d'offres ouvert en entreprise générale ou groupement d'entreprises avec possibilité de recourir à des sous-traitants agréés. 3) Objet du marché : Travaux relatifs au pôle sportif d'Auteuil - Tranche 2 Sud décomposé en trois (3) tranches (1TF et 2TC), de deux (2) lots : - Lot n° 1 : VRD et terrains sportifs ; - Lot n° 2 : Eclairage. 4) Délai de validité des offres : Les offres seront valables pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de leur remise. 5) Critères de jugement des offres : Les critères de jugement des offres seront les suivants sur l'offre de base : - Prix des prestations : 40% ; - Délai d'exécution : 30% ; - Valeur technique : 30%. 6) Modalité d'obtention des dossiers : Le retrait des pièces administratives et des plans d'exécution des ouvrages se fait soit auprès de Copygraph - 18, rue Jean-Jaurès - Centre-Ville - Nouméa, soit auprès du maître d'œuvre BECIB sur clé usb. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard, dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 7) Renseignements complémentaires : Pour obtenir des compléments d'information au dossier de consultation, les entrepreneurs pourront s'adresser par écrit auprès du maître d'œuvre de l'opération BECIB (Mme Marie-Lou MURE) - BP 9325 - 98807 Nouméa - Téléphone : 27 85 78, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres. 8) Variantes : Sans objet. 9) Présentation de l'offre : Les conditions auxquelles doivent répondre les offres et notamment le modèle selon lequel elles sont présentées sont indiqués dans le règlement particulier d'appel d'offres. 10) Date limite de réception des offres et adresse où elles doivent être transmises : Les offres seront reçues à la mairie de Dumbéa - Direction des services techniques, jusqu'au vendredi 18 novembre 2016, avant 8 heures, délai de rigueur. 11) Visite des lieux : La visite des lieux est conseillée. Le maître d'œuvre sera chargé d'organiser celle-ci, et proposera une date à la demande des soumissionnaires. 12) Date d'envoi à la publication : 26 octobre 2016. Le maire, Georges NATUREL.