Travaux relatifs à la construction d'une structure artificielle d'escalade, lesquels se…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Travaux relatifs à la construction d'une structure artificielle d'escalade 1) Maître de l'ouvrage : Ville de Dumbéa. 2) Mode de passation : Appel d'offres ouvert en entreprises générales avec sous-traitants agréés ou en groupement d'entreprises conjointes. 3) Objet du marché : Travaux relatifs à la construction d'une structure artificielle d'escalade, lesquels seront décomposés en deux (2) lots : - Lot n° 1 : structure principale ; - Lot n° 2 : surface de grimpe. 4) Délai de validité des offres : Les offres seront valables pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de leur remise. 5) Critères de jugement des offres : Les critères de jugement des offres seront les suivants : le prix : 40% ; le délai d'exécution : 30% ; la valeur technique : 30% (décomposée en 10% pour le plan de gestion du chantier, 20% pour les références de l'entrepreneur notamment sur la conception d'équipements similaires de niveau national ou international). 6) Modalité d'obtention des dossiers : Le retrait des pièces administratives et des plans d'exécution des ouvrages se fait soit auprès de Copygraph - 18, rue Jean-Jaurès - Centre-Ville - Nouméa, soit auprès du maître d'œuvre Pro-BE sur clé USB. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard, dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 7) Renseignements complémentaires : Pour obtenir des compléments d'information au dossier d'appel d'offres, les entrepreneurs pourront s'adresser par écrit auprès du bureau d'études Pro-BE - 32, rue Gallieni - Centre-Ville - 98800 Nouméa - Téléphone : 29 75 15, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres. 8) Variantes : Une seule variante est autorisée pour le lot n° 2. 9) Présentation de l'offre : Les conditions auxquelles doivent répondre les offres et notamment le modèle selon lequel elles sont présentées sont indiqués dans le règlement particulier d'appel d'offres. 10) Visites sur site : La visite des lieux est conseillée. Le maître d'œuvre sera chargé d'organiser celle-ci, et proposera une date à la demande des soumissionnaires. 11) Date limite de réception des offres et adresse où elles doivent être transmises : Les offres seront reçues à la mairie de Dumbéa - Direction des services techniques, jusqu'au lundi 16 janvier 2017, avant 12 heures, délai de rigueur. 12) Date d'envoi à la publication : 8 décembre 2016. Le maire, Georges NATUREL.