Ville de NOUMEA

VILLE DE NOUMEA SECAL AVIS D'APPEL D'OFFRES Aménagement nord des quais Ferry - Ville de Nouméa 1. Maîtrise d'ouvrage : Maître d'ouvrage : Ville de Nouméa. Mandataire du maître d'ouvrage : La SECAL. 2. Maîtrise d'œuvre : La maîtrise d'oeuvre est assurée par le groupement : Philippe JARCET Architectes, mandataire / PATRIARCHE Architectes / GINGER SOPRONER / CIEL / LES ECLAIREURS / IN-SITU / SECUPREV. 3. Objet des marchés Aménagement Nord des Quais Ferry intégrant espaces publics, traitement paysager et la construction de trois bâtiments à deux niveaux sur vide sanitaire d'une surface totale SHON de 3 952 m 2 et d'une surface SHOB de 8 222 m 2 . Les trames destinées à la location seront livrées brutes pour de futures activités commerciales. Les travaux sont répartis en un macro-lot et 11 lots suivants : Lots Désignation 01 Macro-lot 01 A1 Terrassements / VRD / Réseaux humides 01A2 VRD / Réseaux secs 01B1 Fondations profondes 01B2 Gros-œuvre 01C Charpente / Couverture 01D Etanchéité 07 Bardage / Résille / Deck 08 Serrurerie 10 Peinture 13 Courants forts et faibles / Eclairage 14 Plomberie / Ventilation 15 Menuiserie extérieure 16 Menuiserie bois 19 Revêtements de sols et murs 22 Plâtrerie / Cloisons / Faux-plafonds 23 Ascenseurs 25 Espaces verts 4. Procédure de passation et critères de sélection : Marchés de travaux passés en corps d'état séparés, après appel d'offres ouvert en application de la délibération n° 136 du 1 er mars 1967 modifiée. Chaque lot et le macro-lot feront l'objet de marchés séparés. 5. Consultation et retrait des dossiers : Le dossier de consultation des entreprises est dématérialisé; il est mis gratuitement à disposition en ligne sur le site https://marchespublics.nc Les candidats sont invités à s'inscrire sur la plate-forme afin de pouvoir être destinataires des éventuels modificatifs apportés au dossier de consultation. 6. Critères de jugement des offres : Le jugement des offres sera effectué conformément aux dispositions prévues à l'article 27 de la délibération n° 136 du 1 er mars 1967 modifiée. Il sera tenu compte des critères de jugement pondérés suivants : - Prix des prestations : 50 % ; - Valeur technique de l'offre : 40 % ; - Délai d'exécution : 10 %. 7. Date limite de remise des offres : Mardi 6 février 2018, avant 16 heures. 8. Adresse où les offres doivent être remises : Les offres devront être remises contre récépissé à la SECAL - 40, rue Félix‑Trombe - Koutio Dumbéa - BP 2517 - 98846 Nouméa Cedex, ou par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation de la Nouvelle-Calédonie avant la date et l'heure indiquées ci-dessus, en se connectant au profil acheteur : https://marchespublics.nc 9. Délai pendant lequel les candidats restent engagés par leur offre : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 10. Dispositions d'ordre général : Les offres devront être conformes au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. 11. Date d'envoi à la publication : Le lundi 11 décembre 2017.