Gouvernement de la Nouvelle Caledonie

GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE CALEDONIE AVIS DE CONSULTATION Rénovation des toitures terrasses du bâtiment des archives de la Nouvelle-Calédonie La Nouvelle-Calédonie - Direction des achats, du patrimoine et des moyens, maître de l'ouvrage, informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance une consultation ouverte à l'entreprise spécialisée en étanchéité pour « la rénovation des toitures terrasses du bâtiment des archives de la Nouvelle-Calédonie » situé 03 rue Félix-Raoul-Thomas à Nouville - commune de Nouméa. . Consultation et retrait du dossier : Le dossier peut être consulté et retiré sous format numérique au bureau d'études TECHNI-CONSEIL, 1 rue Gambetta, 1 e Vallée-du-Tir - Nouméa. Tél. : 26 37 40 - Fax : 28 78 93 Le soumissionnaire devra se munir d'une clé USB. Le dossier est également téléchargeable depuis l'adresse : http://www.marchespublics.nc . Remise des propositions : Les propositions devront être déposées contre récépissé au bureau d'études TECHNI-CONSEIL, 1 rue Gambetta, 1 e Vallée-du-Tir - Nouméa, avant le : Mardi 15 mai 2018, à 15h30, délai de rigueur. . Visite des lieux : La visite des lieux est obligatoire. Les soumissionnaires devront s'inscrire sur l'adresse mail suivante : techni.conseil@lagoon.nc . Jugement des propositions : Il sera tenu compte dans le jugement des propositions des critères suivants : Le prix des prestations pondéré suivant un coefficient de 40 %. Note du prix = 5 x proposition moins disante ( coeff 4) proposition analysée Le délai d'exécution pondéré par un coefficient de 20% Note du délai = 5 x proposition délai moins disant ( coeff 2) délai proposition analysée La qualité de la proposition technique pondérée par un coefficient de 40 %, de l'entreprise avec notamment les références techniques que l'entrepreneur a exécutées ou à l'exécution desquelles il a concouru, ainsi que les effectifs, la qualification du personnel et les moyens en matériel que l'entreprise compte effectivement affecter aux chantiers... . Renseignements : Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard, cinq (05) jours avant la date de remise des propositions, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié. Les candidats pourront s'adresser par courriel à : - bgeb.dapm@gouv.nc et - techni.conseil@lagoon.nc au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des propositions, pour obtenir des compléments d'information au dossier de consultation. . Délai de validité des propositions : L'attention des candidats est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement joint au dossier de la consultation. Les candidats restent engagés par leur proposition pendant un délai de quatre-vingt- dix (90) jours à compter de la date limite de remise des propositions. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle à la présente consultation. Le directeur de la DAPM, Camille KUPISZ.