Travaux relatifs à la réfection des voies communales pour l'année 2018 :

VILLE DE DUMBEA Direction du développement durable et de la proximité AVIS D'APPEL D'OFFRES Réfection des voies communales pour l'année 2018 1) Maître d'ouvrage : Ville de Dumbéa. 2) Mode de passation : Marché de travaux, conclu après appel d'offres ouvert conformément aux articles 24 à 28 de la délibération n°136 du 1er mars 1967 modifié. 3) Objet du marché : Travaux relatifs à la réfection des voies communales pour l'année 2018 : REFECTION DES VOIES 1. Lot n°1 : Réfection de la rue RENAULT (VU95) (soit 300 ml) ; 2. Lot n°2 : Réfection de la rue GAUGUIN (VU98) (soit 300 ml) ; 3. Lot n°3 : Réfection de la rue VOYER (VU71) (soit 250 ml) ; 4. Lot n°4 : Réfection de la route du lotissement Dl LUCCIO (VU149) (soit 213 ml) ; 5. Lot n°5 : Réfection de la rue du SOLEIL (VU53) (soit 270 ml) ; 6. Lot n°6 : Réfection de la route du lotissement DUCTANE (VU150) (soit 408 ml). 4) Délai de validité des offres : Les offres seront valables pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 5) Critères de jugement des offres : Les critères de jugement des offres pour chacun des lots sont les suivants : . Prix des prestations : 60% . Délai d'exécution : 20% . Valeurs techniques : - Moyens humains : 5% - Moyens matériels : 5% - Mémoire technique : 10%. 6) Modalité d'obtention des dossiers : Le retrait des dossiers se fait : - auprès du secrétariat de la Direction du Développement durable et de la Proximité, 66 avenue de la Vallée, Koutio - 98835 Dumbéa - Tél. : 41 40 06 ; - par téléchargement à l'adresse : www.marchespublics.nc. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard, huit (08) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 7) Renseignements complémentaires : Pour obtenir des compléments d'information au dossier d'appel d'offres, les entrepreneurs pourront s'adresser par écrit auprès du Service Cadre de Vie, direction du développement durable et de la Proximité, 66 avenue de la Vallée, Koutio - 98835 Dumbéa, au plus tard quinze (15) jours avant la date de remise des offres. 8) Variantes : Les variantes libres sont autorisées pour tous les lots, dans la limite d'une (1) variante libre par lot. 9) Présentation de l'offre : L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres (RPAO) joint au dossier de consultation des entreprises. 10) Visite sur site : La visite sur site, obligatoire, se déroulera conformément aux prescriptions du RPAO. 11) Date limite de réception des offres et adresse où elles doivent être transmises : Les modalités de remise des offres sont fixées dans le règlement particulier de l'appel d'offres, la date limite étant fixée jusqu'au : Lundi 9 juillet 2018 à 12h, délai de rigueur. Les offres doivent être remises au Service Cadre de Vie de la Direction du Développement durable et de la Proximité au 66, avenue de la Vallée, Koutio - 98835 DUMBEA avant le délai fixé ci-dessus ou bien elles peuvent être remises au format numérique sur le site : www.marchespublics.nc. 12) Date d'envoi à la publication : 13/06/2018. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Le Maire, Georges Naturel.