Ville de DUMBÉA

VILLE DE DUMBÉA AVIS D'APPEL D'OFFRES Réaménagement du centre de secours de Dumbéa 1) Maître de l'ouvrage Ville de Dumbéa. 2) Mode de passation Appel d'offres ouvert en entreprise générale avec possibilité de recourir à des sous-traitants éventuels agréés ou en groupement d'entreprises solidaires (et non conjointes), soumis aux dispositions de la délibération modifiée n° 136/CP du 1 er mars 1967, portant réglementation des marchés publics. 3) Objet du marché Travaux relatifs au réaménagement du centre de secours de Dumbéa décomposé en une (1) tranche unique de six (6) lots : - lot 01 : fondations - gros-œuvre - lot 02A : voirie / réseaux humides - lot 02B : voirie réseaux secs - lot 03 : terrassement - lot 04 : vestiaires - lot 13 : électricité courants forts / courants faibles 4) Délai de validité des offres Les offres seront valables pour une durée de cent-vingt (120) jours à compter de la date limite de leur remise. 5) Critères de jugement des offres Les critères de jugement des offres seront les suivants sur l'offre de base : - Valeur technique : 30 points, décomposée comme suit : - 20 points : plan de gestion du chantier, - 5 points : moyens humains et matériels, - 5 points : références de l'entrepreneur, - Prix des prestations : 40 points, - Délai d'exécution : 30 points. L'attention sera portée sur les propositions de phasage au regard du fonctionnement 24h/24 du centre des secours et sur les moyens mis en œuvre pour limiter les nuisances vis-à-vis des équipements connexes, collège, maison du temps libre, salles omnisports, groupe scolaire, etc. 6) Modalité d'obtention des dossiers Le retrait des dossiers se fait : . par téléchargement sur la plateforme des marchés publics de la Nouvelle-Calédonie : www.marchespublics.nc, . auprès de COPYGRAPH, 18 rue Jean-Jaurès - centre-ville, Nouméa. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard, dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détails au dossier d'appel public d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 7) Renseignements complémentaires Pour obtenir des compléments d'information au dossier de consultation, les entrepreneurs pourront s'adresser par écrit et au plus tard huit (8) jours avant la date de remise des offres auprès : . de la plateforme des marchés publics de la Nouvelle-Calédonie : www.marchespublics.nc, . de la direction du développement durable et de la proximité - Service du développement durable, par courriel à : secretariat.ddp@ville-dumbea.nc avec pour objet « Offre pour le réaménagement du centre de secours de Dumbéa », . de la direction du développement durable et de la proximité - Service du développement durable, par courrier à Hôtel de ville de Dumbéa - 66 avenue de la Vallée - 98835 Dumbéa. 8) Présentation de l'offre Les conditions auxquelles doivent répondre les offres et le modèle selon lequel elles doivent être présentées, sont indiquées dans le règlement particulier de l'appel d'offres (RPAO). 9) Visite sur site La visite des lieux est obligatoire et se tiendra le vendredi 19 avril 2019 à 13h sur site. 10) Date limite de réception des offres et adresses où elles doivent être transmises Les offres seront reçues soit : - par envoi postal : Monsieur le maire de Dumbéa Direction du développement durable et de la Proximité Hôtel de ville 66, avenue de la Vallée - 98835 Dumbéa - par remise en main propre aux horaires de service, contre récépissé (candidat ou transporteur/livreur) : Direction du développement durable et de Proximité Ville de Dumbéa Hôtel de ville 66, avenue de la Vallée - 98835 Dumbéa - par dépôt sur la plateforme des marchés publics de la Nouvelle‑Calédonie : www.marchespublics.nc Avant le vendredi 3 mai 2019 à 12h, délai de rigueur. Le maire, Georges Naturel.