Commune de L’ILE des PINS

COMMUNE DE L’ILE DES PINS AVIS D'APPEL D'OFFRES Construction d'une halle des sports La commune de l'Ile des Pins envisage de construire une halle des sports avec sanitaires et locaux de rangements à Vao. 1 - Conditions de l'appel d'offres La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert en entreprise générale. Les marchés seront passés à prix global et forfaitaire. 2 - Décomposition en tranches et lots Les travaux seront réalisés en une seule tranche de travaux. Le délai global d'exécution des travaux est fixé à l'acte d'engagement. Les travaux seront répartis en onze (11) lots : . 01B - Gros œuvre . 02A - Terrassements VRD . 04/08 - Charpente couverture serrurerie . 10 - Peinture . 13 - Electricité . 14 - Plomberie sanitaires . 15 - Menuiseries aluminium . 18 - Menuiseries bois . 19 - Revêtement de sols et murs . 22 - Faux plafonds cloisons plâtrerie . 26 - Equipements sportifs 3 - Consultation et retrait du dossier Si ces travaux vous intéressent, vous êtes invité à remettre une offre en tenant compte des indications suivantes. . Les candidats intéressés sont tenus de confirmer leur intention de soumissionner à l'adresse suivante : ingenium@mls.nc. . Le dossier de consultation est téléchargeable sur : www.marchespublics.nc. . Le retrait du dossier se fait également à TIRAGE DE PLANS, 8, rue Valbonne - Quartier-Latin - Tél. : 27 56 50 - e-mail : tdplans@tiragedeplans.com. 4 - Modifications au dossier de consultation Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard huit (8) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5 - Visite des lieux Une visite des lieux est prévue le vendredi 10 mai 2019. 6 - Remise des offres Les offres devront être remises au plus tard, le vendredi 24 mai 2019 avant 15h30. Elles seront : . Soit déposées contre récépissé, à la Mairie de I'lle des Pins à Vao. . Soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le maire de la commune de I'lle des Pins - BP 87 - 98832 Ile des Pins. . Soit déposées par voie électronique sur : www.marchespublics.nc. 7 - Validité des offres L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au Règlement Particulier de l'Appel d'Offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : . Le prix des prestations, . La valeur technique, . Le délai d'exécution. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.