Travaux relatifs à l'aménagement du parc provincial de la Dumbéa (stationnement et amén…

VILLE DE DUMBÉA AVIS D'APPEL D'OFFRES Aménagement du parc provincial de la Dumbéa 1) Maître de l'ouvrage : Ville de Dumbéa. 2) Mode de passation : Appel d'offres ouvert en entreprise générale avec possibilité de recourir à des sous-traitants éventuels agréés ou en groupement d'entreprises solidaires (et non conjointes), soumis aux dispositions de la délibération modifiée n° 136/CP du 1 , mars 1967, portant réglementation des marchés publics. 3) Objet du marché : Travaux relatifs à l'aménagement du parc provincial de la Dumbéa (stationnement et aménagement de l'entrée) se décomposant en une (1) tranche ferme et deux (2) tranches conditionnelles : - Tranche ferme : aménagement de stationnements côté rivière après le stand de tir - Tranche conditionnelle 1 : aménagement de stationnements à l'entrée du stand de tir - Tranche conditionnelle 2 : aménagement de l'entrée du parc de la Dumbéa 4) Délai de validité des offres : Les offres seront valables pour une durée de cent-vingt (120) jours à compter de la date limite de leur remise. 5) Critères de jugement des offres : Les critères de jugement des offres seront les suivants sur l'offre de base : - Valeur technique : 60 points, décomposée comme suit : - 30 points : note méthodologique - 20 points : méthodologie de chantier sur espace naturel sensible et en coactivité du public - 10 points : références sur des opérations équivalentes - Prix des prestations : 30 points - Délai d'exécution : 10 points 6) Modalité d'obtention des dossiers : Le retrait des dossiers se fait : . par téléchargement sur la plateforme des marchés publics de la Nouvelle-Calédonie : www.marchespublics.nc, . auprès de COPYGRAPH, 18 rue Jean Jaurès - centre-ville, NOUMEA. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard, dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détails au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 7) Renseignements complémentaires : Pour obtenir des compléments d'information au dossier de consultation, les entrepreneurs pourront s'adresser par écrit et au plus tard huit (8) jours avant la date de remise des offres auprès : . de la plateforme des marchés publics de la Nouvelle-Calédonie : www.marchespublics.nc. . de la direction du développement durable et de la proximité - Service du développement durable, par courriel à : secretariat.ddp@ville-dumbea.nc avec pour objet « Offre pour l'aménagement du parc provincial de la Dumbéa ». . de la direction du développement durable et de la proximité - Service du développement durable, par courrier à Hôtel de Ville de Dumbéa, 66 avenue de la Vallée - 98835 Dumbéa. 8) Présentation de l'offre : Les conditions auxquelles doivent répondre les offres et le modèle selon lequel elles doivent être présentées, sont indiquées dans le règlement particulier de l'appel d'offres (RPAO). 9) Visite sur site : La visite des lieux est obligatoire. Une date de rendez-vous sur site sera fixée ultérieurement. 10) Date limite de réception des offres et adresse où elles doivent être transmises : Les offres seront reçues soit : - par envoi postal : Monsieur le maire de Dumbéa Direction du développement durable et de la Proximité Hôtel de ville - 66, avenue de la Vallée - 98835 Dumbéa - par remise en main propre aux horaires de service, contre récépissé (candidat ou transporteur/livreur) : Direction du développement durable et de Proximité Ville de Dumbéa Hôtel de ville - 66, avenue de la Vallée - 98835 Dumbéa - par dépôt sur la plateforme des marchés publics de la Nouvelle‑Calédonie : www.marchespublics.nc Avant le lundi 17 juin 2019 à 12h, délai de rigueur. Date d'envoi à la publication : 14/05/2019 Le maire, Georges Naturel.