Travaux relatifs à la construction du Big Up Spot décomposé en deux (2) lots :

VILLE DE DUMBÉA AVIS D'APPEL D'OFFRES Aménagements verts et de loisirs reliant les équipements et les espaces verts du Cœur de Ville - Site du Big Up Spot 1) Maître de l'ouvrage : Ville de Dumbéa. 2) Mode de passation : Appel d'offres ouvert en entreprise générale avec possibilité de recourir à des sous-traitants éventuels agréés ou en groupement d'entreprises solidaires (et non conjointes), soumis aux dispositions de la délibération modifiée n° 136/CP du 1 er mars 1967, portant réglementation des marchés publics. 3) Objet du marché : Travaux relatifs à la construction du Big Up Spot décomposé en deux (2) lots : - lot 01 : Big Up Spot. - lot 02 : Aire de jeux de Yamakasi. L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que les deux lots sont indissociables. 4) Délai de validité des offres : Les offres seront valables pour une durée de cent-vingt (120) jours à compter de la date limite de leur remise. 5) Critères de jugement des offres : Les critères de jugement des offres seront les suivants sur l'offre de base : - Prix des prestations : 40 points. - Délai d'exécution : 30 points. - Valeur technique : 30 points. Les variantes ne sont pas autorisées. L'attention est portée sur la réalisation des travaux en site occupé et sur les dispositions qui seront proposées pour limiter les nuisances. 6) Modalité d'obtention des dossiers : Le retrait des dossiers se fait : . par téléchargement sur la plateforme des marchés publics de la Nouvelle-Calédonie : www.marchespublics.nc, . auprès de COPYGRAPH, 18 rue Jean Jaurès - centre-ville, Nouméa. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard, dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détails au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 7) Renseignements complémentaires : Pour obtenir des compléments d'information au dossier de consultation, les entrepreneurs pourront s'adresser par écrit et au plus tard huit (8) jours avant la date de remise des offres auprès : . de la plateforme des marchés publics de la Nouvelle-Calédonie : www.marchespublics.nc, . . de la direction du développement durable et de la proximité ‑ Service du développement durable, par courrier à Hôtel de Ville de Dumbéa, 66 Avenue de la Vallée - 98835 Dumbéa ou par courriel à : secretariat.ddp@villedumbea.nc avec pour objet « Aménagements verts et de loisirs reliant les équipements et les espaces verts du Cœur de Ville - Site du Big Up Spot ». 8) Présentation de l'offre : Les conditions auxquelles doivent répondre les offres et le modèle selon lequel elles doivent être présentées, sont indiquées dans le règlement particulier de l'appel d'offres (RPAO). 9) Visite sur site : La visite des lieux est obligatoire et se tiendra le lundi 17 juin 2019 à 13h30 sur site. 10) Date limite de réception des offres et adresse où elles doivent être transmises : Les offres seront reçues soit : - par envoi postal : Monsieur le maire de Dumbéa Direction du développement durable et de la Proximité Hôtel de ville - 66, avenue de la Vallée - 98835 Dumbéa - par remise en main propre aux horaires de service, contre récépissé (candidat ou transporteur/livreur) : Direction du développement durable et de Proximité Ville de Dumbéa Hôtel de ville - 66, avenue de la Vallée - 98835 Dumbéa - par dépôt sur la plateforme des marchés publics de la Nouvelle‑Calédonie : www.marchespublics.nc Avant le lundi 1 er juillet 2019 à 12h, délai de rigueur. 11) Date d'envoi à la publication : 06/06/2019 Le maire, Georges Naturel.