Commune de L’ILE des PINS

COMMUNE DE L’ILE DES PINS AVIS D'APPEL D'OFFRES Construction d'une halle des sports La commune de I'lle des Pins envisage de construire une halle des sports avec sanitaires et locaux de rangements à Vao. 1 - Conditions de l'appel d'offres : La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert en entreprise générale. Elle fait suite à l'appel d'offres du 24 mai 2019 rendu infructueux pour motif d'intérêt général d'ordre budgétaire. Les marchés seront passés à prix global et forfaitaire. 2 - Décomposition en tranches et lots : Les travaux seront réalisés en une seule tranche de travaux. Le délai global d'exécution des travaux est fixé à l'acte d'engagement. Les travaux seront répartis en onze (11) lots : 01B - Gros Œuvre 02A - Terrassements VRD 04 /08 - Charpente Couverture Serrurerie 10 - Peinture 13 - Electricité 14 - Plomberie Sanitaires 15 - Menuiseries Aluminium 18 - Menuiseries Bois 19 - Revêtement de sols et murs 22 - Faux plafonds Cloisons Plâtrerie 26 - Equipements sportifs 3 - Consultation et retrait du dossier : Si ces travaux vous intéressent, vous êtes invité à remettre une offre en tenant compte des indications suivantes. Les candidats intéressés sont tenus de confirmer leur intention de soumissionner à l'adresse suivante : ingenium@mls.nc. Le dossier de consultation est téléchargeable sur : www.marchespublics.nc. 4 - Modifications au dossier de consultation : Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard huit (8) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5 - Réunion d'information : Une réunion d'information est prévue à Nouméa le : Lundi 20 août 2019 à 14 heures au Centre administratif de la Province Sud, 8 Rte des Artifices, Nouméa. 6 - Remise des offres : Les offres devront être remises au plus tard, le vendredi 20 septembre 2019 avant 15H00 (Date et heure limites de réception des offres). Elles seront : Soit déposées par voie électronique sur : www.marchespublics.nc. Soit déposées contre récépissé, à la Mairie de I'lle des Pins à Vao. Soit déposées contre récépissé (sur RDV), chez INGENIUM, 16 Rue Bichat, Quartier latin - Nouméa. Soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Maire de la commune de l'ILE DES PINS - BP 87 - 98832 VAO - ILE DES PINS. 7 - Validité des offres : L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : Le prix des prestations. La valeur technique. Le délai d'exécution. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.