La ville de Dumbéa a pour objectif constant de maintenir et d'améliorer son réseau d'éc…

Ville de Dumbéa Direction du développement durable et de la proximité AVIS D'APPEL D'OFFRES Entretien de l'éclairage public de la ville de Dumbéa - Année 2020 1) Maître de l'ouvrage : Ville de Dumbéa 2) Mode de passation : Marché de service en lots séparés sur appel d'offres ouvert conformément aux articles 24 à 28 de la délibération n° 136 du 1 er mars 1967 modifié. 3) Objet du marché : La ville de Dumbéa a pour objectif constant de maintenir et d'améliorer son réseau d'éclairage public (2808 points lumineux au 31/12/2018), de façon à assurer la sécurité de son patrimoine routier et à garantir l'animation des fêtes de fin d'année. Le marché « entretien de l'éclairage public de la ville de Dumbéa - année 2020 » est alloti de la manière suivante : . Lot n°01 : Éclairage sur voirie (candélabres) ; éclairage des parcs de jeux (hors équipement sportif). Les travaux consistent en : - l'exploitation et l'entretien préventif, périodique, ponctuel des installations d'éclairage public ; - la maintenance lourde des installations d'éclairage public. . Lot n°02 : Décoration de Noël. - l'entretien courant pour assurer le bon fonctionnement des illuminations festives. - la fourniture et mise en œuvre des illuminations festives. . Lot n°03 : Gros travaux et travaux neufs. 4) Délai de validité des offres : Les offres seront valables pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 5) Critères de jugement : Les critères de jugement des offres seront les suivants : . Prix des prestations (50%) ; . Délai d'exécution (20%) (selon l'article 4.2 de l'AE) ; . Valeur technique (30%) dont : - Mémoire technique (20%) ; - Références de l'entrepreneur (10%). 6) Modalité d'obtention des dossiers : Le retrait des dossiers se fait : - auprès du secrétariat de la Direction du Développement durable et de la Proximité, 66 avenue de la Vallée, Koutio - 98835 DUMBÉA - tél. : 41 40 06 ; - par téléchargement à l'adresse : www.marchespublics.nc. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard, huit (08) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 7) Renseignements complémentaires : Pour obtenir des compléments d'information au dossier d'appel d'offres, les entrepreneurs pourront s'adresser par courriel : secretariat.ddp@villedumbea.nc ou par écrit auprès du Service Cadre de Vie, Direction du Développement durable et de la Proximité, 66 avenue de la Vallée, Koutio - 98835 DUMBÉA, au plus tard quinze (15) jours avant la date de remise des offres. 8) Variantes : Sans objet. 9) Visite sur site : La visite sur site aura lieu en présence du maître d'œuvre. 10) Présentation de l'offre : Les conditions auxquelles doivent répondre les offres et notamment le modèle selon lequel elles sont présentées sont indiqués dans le règlement particulier d'appel d'offres. 11) Date limite de réception des offres et adresse où elles doivent être transmises : L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Les modalités de remise des offres sont fixées dans le règlement particulier de l'appel d'offres, la date limite étant fixée jusqu'au : Mardi 12 novembre 2019 à 12 heures, délai de rigueur. 12) Date d'envoi à la publication : 16/10/2019. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Le maire, Georges Naturel.