Ville du Mont-Dore

VILLE DU MONT-DORE AVIS D'APPEL D'OFFRES Réalisation du réservoir de Pont-des-Français Limousin - Phase réservoir Monsieur le maire de la ville du Mont-Dore, maître de l'ouvrage, informe Messieurs les entrepreneurs qu'un appel d'offres ouvert est lancé sans variantes pour : La réalisation du réservoir de Pont-des-Français Limousin - Phase réservoir. Les travaux consistent principalement en la fourniture et la pose de deux réservoirs d'alimentation en eau potable d'une capacité de 1300 m 3 utile chacun, de la réalisation de la chambre des vannes et des raccordements aux réseaux existants. Le dossier peut être consulté au bureau d'études EAU NC (26 rue des Niaoulis - Rivière-Salée - Nouméa - Tél. 43 60 23) ou à la Direction des Services Techniques et de Proximité de la ville du Mont-Dore (DSTP) - Zone industrielle de la Coulée (Tél. 43 30 36) et retiré chez REPRO CENTER - Centre d'Affaires CAP NORMANDIE - Lot 06 - 15/17 Route du Sud - 98800 Nouméa (Tél. 43 74 74). Les offres devront être déposées contre récépissé au secrétariat de la DSTP - Zone industrielle de La Coulée (Tél. 43 30 36) avant le : Lundi 13 janvier 2020 à 14 heures. Les candidats peuvent également transmettre leur candidature et leurs offres par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation de la Nouvelle-Calédonie, avant la date et l'heure indiquées ci-dessus, en se connectant au profil acheteur : www.marchespublics.nc. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de trois mois à compter de la date limite de remise des offres. Le jugement des offres sera effectué conformément aux dispositions prévues à l'article 27-2 de la délibération n°136 du 1 er mars 1967 modifiée, en prenant en compte la pondération suivante sur les divers critères : - note finale sur 100 ; - note financière (prix des prestations) notée sur 50 ; - note technique sur 40, décomposée comme suit : . référence et qualification de l'entreprise : noté sur 10 ; . moyens humains et matériels mis en œuvre pour la réalisation des travaux : noté sur 10 ; . plan de charge de l'entreprise : noté sur 10 ; . conditions de recours à la sous traitance : noté sur 10. - délai d'exécution : noté sur 10. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.