Ville du Mont-Dore

VILLE DU MONT-DORE AVIS D'APPEL D'OFFRES Réhabilitation du Pont de la Thy à la tribu de Saint-Louis Monsieur le maire de la ville du Mont-Dore, maître de l'ouvrage, informe les entrepreneurs qu'un appel d'offres ouvert est lancé à l'entreprise générale pour : La réhabilitation du pont de la Thy à la tribu de Saint-Louis. Le dossier peut être consulté à la direction des services techniques et de proximité de la ville du Mont-Dore (DSTP) - 249 rue Gaëtan-Brini à La Coulée (Tél. : 43 30 36) et retiré chez REPRO CENTER - Centre d'Affaires Cap Normandie - Lot 06 - 15/17 route du Sud - 98800 Nouméa (Tél. : 43 74 74). Les offres devront parvenir par envoi recommandé avec avis de réception postal ou être déposées contre récépissé au secrétariat de la DSTP - Zone industrielle de La Coulée (Tél. : 43.30.36) avant le : Mercredi 8 juillet 2020 à 14 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de trois (3) mois à compter de la date limite de remise des offres. Le jugement des offres sera effectué conformément aux dispositions prévues à l'article 27-2 de la délibération n°424 du 20 mars 2019 en prenant en compte la pondération suivante sur les divers critères : - note finale sur 100 ; - note financière sur 50 ; - note qualité technique et mémoire technique sur 40 ; - note délai d'exécution sur 10. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.