Opération Anse de la mission

AVIS D'APPEL D'OFFRES Opération Anse de la mission Construction de 28 logements locatifs Commune du Mont-Dore Le Fonds Calédonien de l'Habitat, filiale du Fonds Social de l'Habitat, maître d'ouvrage délégué pour le compte de la SAS ANSE DE LA MISSION, informe les entrepreneurs qu'il lance, dans le cadre du contrat de Développement Etat / Province sud, un appel d'offres ouvert pour la construction de la Résidence ANSE DE LA MISSION – comprenant 28 logements locatifs répartis en 2 bâtiments – sur un terrain situé rue des Moratias, quartier du Pont-des-Français, commune du Mont-Dore. · 1 – Conditions de l'appel d'offres : La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert en entreprise générale, ou en corps d'état séparés ou en groupement d'entreprises conjointes, avec mandataire commun (lot 01 - Gros oeuvre). Le marché privé de travaux sera passé par application des articles 1710, 1779-3 du code civil et soumis aux dispositions de la norme NFP 03.001 (marché privé de travaux) avec ses amendements éventuels et réputés connus des parties. Les travaux de Cloutages, Fondations, Terrassements et Plantation des Talus seront réglés au métré avec bordereau de prix unitaires. Les autres travaux seront réglés à prix forfaitaires. · 2 – Décomposition en tranches et lots : Les travaux seront réalisés en 1 seule tranche. Le délai global d'exécution des travaux est fixé à l'acte d'engagement. Ils seront répartis en 17 (dix-sept) lots décrits comme suit : Lot 01 - Gros œuvre / Fondations Lot 02 - Voirie et réseaux divers Lot 03 - Terrassements / Cloutages Lot 04 - Charpente / Couverture / Bardage Lot 06 - Étanchéite Lot 10 - Peinture Lot 13 - Électricité – Courants forts et faibles Lot 14A - Plomberie / Sanitaires Lot 14B - Production d'eau chaude solaire Lot 15 - Menuiserie extérieures aluminium Lot 16 - Serrurerie Lot 18 - Menuiserie bois Lot 19A - Revêtements sols et murs en carrelage Lot 19B - Revêtements sols et murs souples Lot 22 - Cloisons sèches / Faux plafonds Lot 25A - Aménagements extérieurs / plantations des talus Lot 25B - Aménagements extérieurs ! Plantation et végétalisation des toitures. 3 – Consultation et retrait du dossier : Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : - au Service technique du Fonds Social de l'Habitat / 1, rue de la Somme - 1er étage, Immeuble Jules-Ferry à Nouméa / Tél. 26 60 05 – Fax. 26 60 09 ; - chez EMPREINTES SARL / 16, rue de l'Alma – Nouméa / tel : 27 21 30. Le retrait du dossier se fait à SERICAL / DUCOS – 7 Ter, Rte de la Baie de Dames / Tél. : 27 25 73 - Fax. : 27 55 30. 4 – Modifications au dossier de consultation : ‑ Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5 - Remise des offres : Les offres devront être remises au plus tard, le 16 juillet 2010 à 15 heures : - soit déposées contre récépissé, au Service technique du Fonds Social de l'Habitat / 1, rue de la Somme –1er étage, Immeuble Jules-Ferry à Nouméa ; - soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur Délégué du Fonds Calédonien de l'Habitat, BP 241 98846 Nouméa Cedex. 6 – Validité des offres : L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, · les références et garanties professionnelles et financières des entreprises, · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, l'état des paiements des cotisations CAFAT et RUAMM, le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires, · le plan de charge de l'entreprise. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Date de première parution : le 21 juin 2010.