Société immobilière de Nouvelle-Calédonie

Société immobilière de Nouvelle-Calédonie AVIS D'APPEL D'OFFRES Mise en place d'un télé-relevé sur la cité Ducos Tindu et Paul-Boutonnet La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour des travaux de mise en place d'un Télé-Relevé pour le suivi à distance des performances des installations de chauffe-eau solaires sur la Cité de Tindu et Paul-Boutonnet. Le lot concerné par l'appel d'offres est le suivant : Lot 13 : Électricité. Le dossier d'appel d'offres peut être consulté au siège social de la SIC, service patrimoine, 15, rue Guynemer Mont-Coffyn à Nouméa. Les dossiers pourront être retirés chez TIRAGE DE PLANS, au 8, rue de Valbonne à Nouméa, téléphone 27 56 50, à partir du lundi 16 août 2010. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, 15, rue Guynemer à Nouméa jusqu'au vendredi 10 septembre 2010, à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. · Le démarrage des travaux est prévu par la SIC courant octobre 2010. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.