- Zone H : villas H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H14

AVIS D'APPEL D'OFFRES Réhabilitation de l'installation électrique des villas - Cité Stéphane de Saint-Quentin - Zone F : villas F1, F2, F3 et F4 - rue du Maréchal-Lyauté, - Zone H : villas H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H14 et H15 - rue Winston-Churchill - Zone I : villas 11, 12, 13,14,15 et 17 - rue Winston-Churchill La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour la réhabilitation de l'installation électrique des villas de la cité Stéphane de Saint-Quentin. La consultation est ouverte. Le lot concerné par l'appel d'offres est le suivant : Lot 13 : Électricité. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Le dossier d'appel d'offres peut être consulté au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie, service Patrimoine 3' étage, 15, rue Guynemer Mont-Coffyn à Nouméa. Les dossiers pourront être retirés chez Tirage de Plans, au 8, rue de Valbonne à Nouméa, téléphone 27 56 50, à partir du 22 novembre 2010. L'offre sera reçue, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC), 15, rue Guynemer, Mont-Coffyn -BP 412 - 98845 Nouméa Cedex - Tél. (687) 28 23 16 - Fax (687) 28 43 56. Ce pli devra être remis contre récépissé ou , s'il est envoyé par la poste, par pli recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à destination au plus tard le jeudi 30 décembre 2010, à 15 heures. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, · la qualité des produits proposés. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. · Le démarrage des travaux est prévu par la SIC en janvier 2011. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.