AVIS D'APPEL D'OFFRES Terrasses de Kouéta Baie Viabilisation (Terrassements généraux et VRD) Le Fonds Social de…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Terrasses de Kouéta Baie Viabilisation (Terrassements généraux et VRD) Le Fonds Social de l'Habitat et le Fonds Calédonien de l'Habitat informe Messieurs les entrepreneurs qu'ils lancent,la réalisation de l'opération "Les Terrases de Kouéta Baie". Cette opération comprend la construction : D’une résidence Séniors de 100 logements T2, (Maître d'ouvrage FCH) ; De 36 logements locatifs (Maître d'ouvrage délégué FCH) ; De 16 logements en accession aidée à la propriété (Maître d'ouvrage FSH). Pour ce faire, 4 appels d'offres seront lancés pour réaliser : Les travaux des terrassements généraux et des VRD ; de l'ensemble des constructions et de la voirie de desserte. Cet appel d'offres sera attribué à une seule entreprise, les parties du lot VRD ayant trait à la Résidence Sénior ; aux 36 locatifs et aux 16 logements en accession aidée réintégreront les marchés propres de chaque opération. Les travaux de constructions hors VRD et Terrassements pour : 2-1 La résidence Sénior ; 2-2 Les 36 logements locatifs ; 2-3 Les 16 logements en accession aidée. Le présent appel d'offres concerne la réalisation de l'opération de viabilisation (Terrassements généraux et VRD) de cette opération, (partie 1). 1 — Conditions de l'appel d'offres La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert, soit en entreprise générale ou en corps d'état séparés (avec constitution d'un groupement d'entreprises conjointes à l'issue de l'appel d'offres) avec mandataire commun (LOT 02 / VRD). 2 — Décomposition en tranches et lots Les travaux de terrassements généraux, de VRD viabilisation (lot 02A) et d'aménagements extérieurs seront réalisés en 1 seule tranche (Maîtrise d'ouvrage : FSH) ; Les travaux des lots 02B, 02C et 02D seront réalisés dans le cadre des travaux de construction de chaque opération et l'entreprise retenue intégrera les marché afférents à ces opérations. Les délais globaux d'exécution des travaux est fixé à l'acte d'engagement. Désignation des lots Forfait Mètre 02 Voirie et réseaux divers* (décomposé comme suit) X 02A VRD opération de viabilisation X 02B VRD opération collectif de 36 logements X 02C VRD opération collectif de 100 logements (Résidence sénior) X 02D VRD opération accession de 16 logements X 03 Terrassements généraux X Soutènements et gabions X 25 Aménagements extérieurs X Le lot VRD fait l'objet de l'appel d'offres spécifique et l'entreprise retenue sera regroupée avec les entreprises retenues à l'issue de cet appel d'offres afin de constituer un groupement conjoint. 3 — Consultation et retrait du dossier Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : - au Service Technique du Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme -1er étage, Immeuble Jules-Ferry à Nouméa — Tél. 26 60 05 — Fax. 26 60 09 - Chez ARCHIPEL, représentée par M. Samuel SOURICE, architecte DPLG, 60, avenue de la Victoire à Nouméa Tél. : 27 27 71 — Fax : 28 19 66. Le retrait du dossier se fait à TIRAGE DE PLANS — Rue Valbonne Nouméa. Tél : 27 56 50 et peut être téléchargé sur le site : www.fsh.nc 4 — Modifications au dossier de consultation Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5 - Remise des offres Les offres devront être remises, au plus tard, le vendredi 8 juin 2012 avant 12 heures : - soit déposées contre récépissé, au Service Technique du Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme — l' étage, Immeuble Jules-Ferry à Nouméa ; - soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur délégué du Fonds Calédonien de l'Habitat, BP 3887 — 98846 Nouméa Cedex (toutefois ces offres devront parvenir au FSH avant la date fixée). 6 — Validité des offres L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : les coûts proposés par les entreprises, le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, les références et garanties professionnelles et financières des entreprises, les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, l'état des paiements des cotisations CAFAT, le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires annuel, le plan de charge de l'entreprise. 7 — Visite du site Une visite obligatoire du site est organisée avec remise du certificat de visite visé par la maîtrise d'oeuvre (à joindre lors de la remise des offres). La date est fixée le mardi 22 mai 2012 à 9 heures. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Date de première parution : lundi 14 mai 2012, mercredi 16 mai 2012 et vendredi 18 mai 2012.