Gouvernement de la Nouvelle Caledonie

GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE CALEDONIE AVIS DE CONSULTATION Réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment administratif des archives de Nouvelle-Calédonie La Nouvelle-Calédonie - Direction des achats, du patrimoine et des moyens, maître de l'ouvrage, informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance une consultation ouverte à l'entreprise spécialisée en étanchéité avec sous-traitants agrées, notamment pour le déplacement de climatiseurs, pour « la réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment administratif des archives de Nouvelle Calédonie » situé 3, rue Félix-Raoul-Thomas à Nouville - Commune de Nouméa. Les candidats devront répondre à la présente consultation en entreprise générale avec sous-traitants agréés. . Consultation et retrait du dossier : Le dossier peut être consulté et retiré sous format numérique au secrétariat du service immobilier de la Direction des achats, du patrimoine et des moyens (DAPM) - 1 bis, rue Edouard-Unger - 1 re Vallée-du-Tir - Nouméa - Tél. : 29 61 30 - Fax : 23 34 21. Le soumissionnaire devra se munir d'une clé USB. Le dossier est également téléchargeable depuis l'adresse : http://www.marchespublics.nc . Remise des propositions : Les propositions devront être déposées contre récépissé au secrétariat du service immobilier de la de la Direction des achats, du patrimoine et des moyens (DAPM) - 1 bis rue Edouard-Unger - 1 re Vallée-du-Tir - Nouméa, avant le lundi 3 juillet 2017, à 15h30, délai de rigueur. . Visite des lieux : Une visite des lieux unique est programmée le jeudi 22 juin 2017, à 9 heures. Il ne sera pas organisé de visite supplémentaire. Les soumissionnaires intéressés devront s'inscrire sur l'adresse mail suivante : bgeb.dapm@gouv.nc . Jugement des propositions : Il sera tenu compte dans le jugement des propositions des critères suivants : - Le prix des prestations pondéré suivant un coefficient de 40% Note du prix = 5 x proposition moins disante (coeff 4) proposition analysée - Le délai d'exécution pondéré par un coefficient de 20% Note du délai = 5 x proposition délai moins disante (coeff 2) délai proposition analysée - La qualité de la proposition technique pondérée par un coefficient de 40%, de l'entreprise avec notamment les références techniques que l'entrepreneur a exécuté ou à l'exécution desquelles il a concouru, ainsi que les effectifs, la qualification du personnel et les moyens en matériel que l'entreprise compte effectivement affecter aux chantiers... . Notes du mémoire technique de l'entreprise de 1 à 5 - Dépasse les attentes = note 5 - Répond parfaitement à nos attentes = note 4 - Répond à nos attentes = note 3 - Répond moyennement à nos attentes = note 2 - Ne répond pas à nos attentes = note 1 . Renseignements : Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard, cinq (05) jours avant la date de remise des propositions, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié. Les candidats pourront s'adresser par courrier à : Direction des achats, du patrimoine et des moyens Service immobilier - Bureau de la Gestion et de l'Entretien des Bâtiments Fax : 23 34 21 - Mail : bgeb.dapm@gouv.nc au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des propositions, pour obtenir des compléments d'information au dossier de consultation . Délai de validité des propositions : L'attention des candidats est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement joint au dossier de la consultation. Les candidats restent engagés par leur proposition pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de remise des propositions. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle à la présente consultation.