Entretien annuel de l'éclairage public de la ville de Dumbéa.

AVIS D'APPEL D'OFFRESEntretien annuel de l'éclairage publicde la ville de Dumbéa1) Maître d'ouvrage : Ville de Dumbéa.2) Mode de passation :Appel d'offres ouvert par lots séparés techniques.Marché annuel « à commande » en application de l'article 33 de la délibération n° 136 du mars 1967 modifiée, renouvelable 2 fois.3) Lieu d'exécution des travaux :Commune de Dumbéa.4) Objet du marché :Entretien annuel de l'éclairage public de la ville de Dumbéa.Lot 1? Entretien de l'éclairage public.Lot 2 ? Entretien de l'éclairage de la CDONE1.Lot 3 ? Entretien des illuminations festives.5) Modalités d'obtention des dossiers :Les dossiers de candidature sont à retirer à la mairie de Dumbéa, direction des services techniques, 777, plaine de Koé, 98835 Dumbéa ? Tél.: 41 40 06. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard, huit (8) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier d'appel d'offres.Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié.6) Date limite de réception des offres et adresse où elles doivent être transmises : L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises (RPAO). Les offres seront reçues contre récépissé ou adressées par courrier recommandé avec accusé de réception à la mairie de Dumbéa, direction des services techniques, 777 plaine de Koé, 98835 Dumbéa, jusqu'auMercredi 4 juin à 8 heures, délai de rigueurL'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises.7) Critères de jugement :Le jugement des offres sera effectué conformément aux dispositions prévues à l'article 27 de la délibération N° 136/CP du 1" mars 1997 modifiée : - Prix des prestations (50 %),- Délai d'exécution (20 %),- Valeur technique (30 %) décomposé en 20 % pour le mémoire technique et 10 % pour les références de l'entrepreneur.Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de remise des offres.8) Les offres, sous double enveloppe, doivent porter les mentions suivantes :1 - l'enveloppe extérieure :« Monsieur le MAIRE DE DUMBÉA »avec la mention :APPEL D'OFFRES pour : Entretien annuel de l'éclairage public de la ville de Dumbéa« à N'OUVRIR QU'EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT »2 - l'enveloppe intérieure :Offre pour : Entretien annuel de l'éclairage public de la ville de Dumbéa Entreprise :9) Renseignements :Mairie de Dumbéa, direction des services techniques, 777, Plaine de Koé, 98835 Dumbéa ? Tél.: 41 40 06 ? sandrine.leon@mairie-dumbéa.nc10) Date d'envoi à la publication : 28 avril 2014.Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel à concurrence.Le maire, Georges Naturel