AVIS D'APPEL D'OFFRES SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE-CALÉDONIE Viabilisation du lotissement « Les Collines…

AVIS D'APPEL D'OFFRES SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE-CALÉDONIE Viabilisation du lotissement « Les Collines d'Auteuil » La SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE-CALÉDONIE (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour la viabilisation du lotissement «LES COLLINES D'AUTEUIL» sur la commune de DUMBÉA. Le présent appel d'offres a pour objet les travaux de viabilisation, des voiries et des réseaux du lotissement «Les Collines d'Auteuil», pour permettre la construction de 200 logements environ. Le lot concerné par l'appel d'offres est le suivant : Lot : VRD. Le dossier d'appel d'offres peut être consulté auprès du concepteur, le bureau d'études BECIB, Tél. : 28 18 28. Les dossiers pourront être retirés chez TIRAGE DE PLANS, au 8, rue de la Valbonne, Quartier-Latin à Nouméa, Tél. : 27 56 50, à partir du vendredi 20 janvier 2006. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie, 15, rue Guynemer - Quartier-Latin à Nouméa, jusqu'au 28 février 2006 à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. II sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution, · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.