Réfection de l'étanchéité des terrasses des bâtiments a-b-d-e de la résidence de magent…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Maître d'ouvrage : SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE-CALÉDONIE Objet : RÉFECTION DE L'ÉTANCHÉITÉ DES TERRASSES DES BÂTIMENTS A-B-D-E DE LA RÉSIDENCE DE MAGENTA : - Bâtiment A : 310 m 2 - Bâtiment B : 365 m 2 - Bâtiment D : 365 m 2 - Bâtiment E : 445 m 2 La SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE-CALÉDONIE (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour la réfection de l'étanchéité des toitures terrasses des quatre bâtiments cités en objet. La consultation est ouverte. Le lot concerné par l'appel d'offres est le suivant : LOT 04 : CHARPENTE COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ Le dossier d'appel d'offres peut être consulté au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie, 15, rue Guynemer à Nouméa, au 1 er étage - Direction DAPP. Les dossiers pourront être retirés chez TIRAGE DE PLANS, au 8, rue de la Valbonne à Nouméa, téléphone 27 56 50, à partir du 16 janvier 2006. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie, 15, rue Guynemer à Nouméa, jusqu'au 20 février 2006 à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. II sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : - les coûts proposés par les entreprises, - le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, - la qualité des produits proposés. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. • Le démarrage des travaux est prévu par la SIC fin du 1 er trimestre 2006. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.