Lotissement La Monio à Poya - 28 lots nus -

AVIS D'APPEL D'OFFRES Lotissement La Monio à Poya - 28 lots nus - Le Fonds Social de l'Habitat informe les entrepreneurs qu'il lance un appel d'offres ouvert pour la viabilisation de la 1 re tranche du lotissement la Monio à Poya 1 – Conditions de l'appel d'offres La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert à l'entreprise générale ou au groupement d'entreprises avec mandataire. Le marché sera passé par application du bordereau des prix unitaires, qui fera mention des prix avec et hors TGI. 2 – Décomposition en tranches et en lots Il n'est pas prévu de décomposition en tranches et en lots. Le délai global d'exécution des travaux est fixé dans l'acte d'engagement. 3 – Consultation et retrait du dossier Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : - au Service Technique du Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme - 1 er étage, Immeuble Jules Ferry à Nouméa - Tél. 26 60 00 – Fax 26 60 09 - Chez le Maitre d'oeuvre : Point FAURE - 17, rue Claude Cateau au 6f1 km TéI/Fax : 46 12 22. Le retrait du dossier se fait à COPYGRAPH : 30, rue Auguste Brun – Quartier Latin. Téléphone : 24 0148 - Fax : 240147 4 – Modifications au dossier de consultation Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5 - Remise des offres Les offres devront être remises au plus tard le lundi 6 octobre 2008 à 15h : - soit déposées contre récépissé, au Service Technique du Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme -1er étage, Immeuble Jules Ferry à Nouméa - soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Mon-sieur le Directeur du Fonds Social de l'Habitat, BP 3887 98846 Nouméa Cedex. 6 – Validité des offres L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au Règlement Particulier de l'Appel d'Offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte, dans le jugement des offres, des critères suivants : • les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, • l'état des paiements des cotisations CAFAT et RUAMM, • le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires, • le plan de charge de l'entreprise. Le maire de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Date de première parution : lundi 8 septembre 2008. www.fsh.nc