Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie

Maître d'ouvrage : Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie Province Sud / Mairie /État AVIS D'APPEL D'OFFRES Résidence pour personnes âgées "Les Orchidées" La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour la réalisation d'une résidence pour personnes âgées de 100 logements et sa zone commune à Magenta Ouemo, commune de Nouméa. Durée d'exécution : Le délai de réalisation est estimé à 20 mois, à compter de la date de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux. La consultation est ouvert avec possibilité de réponse en groupements d'entreprises conjointes. Les lots concernés par l'appel d'offres sont les suivants : Lot n° 01A : Fondations spéciales Lot n° 01B : Gros-oeuvre Lot n° 02A : VRD - Terrassements Lot n° 02B : VRD - Électricité Lot n° 06 : Étanchéité Lot n° 08 : Charpente / Couverture Lot n° 10 : Peinture Lot n° 13A : Électricité (courants forts) Lot n° 13B : Courants faibles Lot n° 13C : Climatisation Lot n° 14A : Plomberie - sanitaires Lot n° 14B : Chauffe-eau solaire Lot n° 15 : Menuiserie aluminium Lot n° 18A : Menuiserie bois Lot n° 18B : Agencement Lot n° 19 : Revêtements sols et murs Lot n° 21A : Ascenseurs Lot n° 21 B : Équipement cuisines Lot n° 22 : Cloisons - Faux plafonds Lot n° 25 : Aménagement des abords - Espaces verts Le dossier d'appel d'offres peut être consulté auprès du concepteur, le cabinet ARCHIPEL, Tél. : 27 27 71 / Fax : 28 19 66. Les dossiers pourront être retirés chez TIRAGE DE PLANS, au 8, rue de la Valbonne à Nouméa, téléphone 27 56 50 à partir du 8 septembre 2008. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, 15, rue Guynemer, à Nouméa, jusqu'au mercredi 15 octobre 2008, à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte, dans le jugement des offres, des critères suivants : - les coûts proposés par les entreprises, - le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, - les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. - Le démarrage des travaux est prévu par la SIC au mois de décembre 2008. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.