(du PR166+600 au PR167+160). Le présent appel d'offres est lancé sans variantes. Il est…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Travaux de renforcement de la traversée de Bourail sur la RT1 (du PR166+600 au PR167+160) La Nouvelle-Calédonie, maître de l'ouvrage (Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres), informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres ouvert pour : Les travaux de renforcement de la traversée de Bourail sur la RT1 (du PR166+600 au PR167+160). Le présent appel d'offres est lancé sans variantes. Il est soumis aux dispositions de la délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée, portant réglementation des marchés publics, La maîtrise d'oeuvre sera assurée par une personne désignée par le maître d'ouvrage. Le marché est conclu à l'entreprise générale avec sous-traitants éventuels agréés. Outre les critères de jugement des offres énoncés à l'article 27 de la délibération n° 136 ; il sera tenu compte dans le jugement des offres des critères pondérés suivants : Le prix des prestations (pondération = 60 %) - Le délai d'exécution qui comprend la période de préparation (pondération = 20 %) - La valeur technique (pondération = 20 %) L'attention des candidats est attirée sur le fait que l'offre qui sera retenue sera celle jugée la plus intéressante par la commission compétente et non pas obligatoirement la moins disante. Le dossier peut être consulté à la cellule des marchés de la Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres. Le retrait du dossier se fait chez COPYGRAPH – 30, rue Auguste-Brun –Quartier Latin – Tél. : 24 01 48. Les offres seront reçues à la cellule des marchés de la Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres, 1 bis, rue Unger --1er Vallée-du-Tir jusqu'au : vendredi 10 avril 2009 à 15h30, délai de rigueur. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de cinq (5) mois à compter de la date limite de remise des offres. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.