AVIS D'APPEL D'OFFRES Travaux de purge et de réhabilitation de chaussée sur la RT1 La Nouvelle-Calédonie…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Travaux de purge et de réhabilitation de chaussée sur la RT1 La Nouvelle-Calédonie, maître de l'ouvrage (Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres), informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres ouvert pour : Les travaux de purge et de réhabilitation de chaussée sur la RT1 Section comprise entre le pont de Pouanlotch (PR 319+500) et le pont de Taom (PR327) — Communes de Koné et Voh. Le présent appel d'offres est lancé sans variantes. Il est soumis aux dispositions de la délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée, portant réglementation des marchés publics. La maîtrise d'oeuvre est assurée par la province Nord assistée de la Direction de l'aménagement et du foncier de la province Nord. Le marché est conclu à l'entreprise générale avec sous-traitants éventuels agréés. Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article 27 de la délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée. Il sera tenu conmpte dans le jugement des offres des critères pondérés suivants : - le prix des prestations (pondération = 60 %) - la valeur technique et le délai d'exécution qui comprend la période de préparation (pondération = 40 %) La valeur technique sera appréciée en prenant en compte : - les références du candidat, - la nature du matériel, la qualification du personnel ainsi que la qualité de l'organisation du chantier et des matériaux proposés (que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier) au travers du contenu du SOPAQ. L'attention des candidats est attirée sur le fait que l'offre qui sera retenue sera celle jugée la plus intéressante par la commission compétente et non pas obligatoirement la moins disante. Le dossier peut être consulté à la cellule des marchés de la Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres. Le retrait du dossier se fait chez TIRAGE DE PLANS : 8, rue de la Valbonne —Quartier Latin — Nouméa — Tél. : 27 56 50. Les offres seront reçues à la cellule des marchés de la Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres, 1 bis, rue Unger — 1re Vallée-du-Tir jusqu'au : jeudi 30 avril 2009, 15h30, délai de rigueur. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de cinq (5) mois à compter de la date limite de remise des offres. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.