Marché de travaux pour la mise en place d'une sécurité périmétrique par détection autom…

AVIS D'ADJUDICATION OUVERTE Mise en place d'une sécurité périmétrique : détection automatique, vidéosurveillance et éclairage extérieur 1. Maître d'ouvrage : Etat - Ministère de la Justice - Centre pénitentiaire de Nouméa assisté du service d'Etat de l'Aviation civile – service Infrastructure. conducteur d'opération 2. Maître d'oeuvre : Bureau d'études CIEL 3. Mode de passation : Adjudication ouverte lancée en application des articles 9, 10, 11, 12 et 13 du décret 49-500 du 1 1 avril 1949. 4. Objet du marché : Marché de travaux pour la mise en place d'une sécurité périmétrique par détection automatique, vidéosurveillance et éclairage extérieur sur la clôture périmétrique et le mur d'enceinte du Centre Pénitentiaire de Nouméa. 5. Travaux : Les travaux sont répartis en 2 lots techniques : · Lot n° 13A : Détection automatique – vidéosurveillance – Clôture 1000V · Lot n° 13 B : Eclairage périmétrique 6. Délai d'exécution des travaux : Le délai d'exécution sera à préciser, pour chacun des lots, par le candidat dans son offre 7. Modalités de consultation : La présente adjudication s'adresse à des entreprises générales ou groupements solidaires, selon les conditions fixées par le règlement de la consultation. Chaque entreprise pourra produire une offre sur 1 ou 2 lots. 8. Date limite de remise des offres : le 4 août 2009 à 11 heures. 9. Retrait du dossier : Le dossier pourra être retiré sur demande à Tirage de plans 8, rue de la Val-bonne – Quartier Latin – Tél : 27 56 50 / Fax : 28 78 92. 10. Jugement des offres Les offres des candidats qui auront été admis à concourir après examen de leurs capacités techniques et financières et de leurs références techniques seront jugées et classées sur la base du critère prix ». 11. Date d'envoi de l'appel à concurrence à la publication chargée de l'insertion : le 26 juin 2009. 12. Date d'ouverture des plis L'ouverture des plis par la commission locale des marchés publics de l'Etat s'effectuera le 6 août 2009 à 9h30 en séance publique dans la salle de réunion du 1er étage du bâtiment B au Centre Administratif du Haut-Commissariat de la République, 9 bis, rue de la République, à Nouméa.