Marché de travaux pour la rénovation des installations électriques des bâtiments du cen…

AVIS D'ADJUDICATION OUVERTE aux entreprises d'électricité Rénovation des installations électriques du Centre de détention 1. Maître d'ouvrage : Etat - Ministère de la Justice - Centre pénitentiaire de Nouméa assisté du service d'Etat de l'Aviation civile — service Infrastructure, conducteur d'opération 2. Maître d'oeuvre : Bureau d'études CIEL 3. Mode de passation : Adjudication ouverte lancée en application des articles 9, 10, 11, 12 et 13 du décret 49-500 du 11 avril 1949. 4. Objet du marché : Marché de travaux pour la rénovation des installations électriques des bâtiments du centre de détention au Centre pénitentiaire de Nouméa. 5. Travaux : Les travaux ne comportent qu'un seul lot : lot électricité : courants forts et faibles. Ils consistent à rénover les réseaux secondaires de distribution électrique et d'éclairage à l'intérieur de six (6) bâtiments de cellules. 6. Délai d'exécution des travaux : Le délai d'exécution sera à préciser par le candidat dans son offre. 7. Modalités de consultation : La présente adjudication s'adresse à des entreprises d'électricité, selon les conditions fixées par le règlement de la consultation. 8. Date limite de remise des offres : le 4 août 2009 à 11 heures. 9. Retrait du dossier : Le dossier pourra être retiré sur demande à Tirage de plans. 8, rue de la Val-bonne — Quartier-Latin — Tél : 27 56 50 / Fax : 28 78 92. 10. Jugement des offres : Les offres des candidats qui auront été admis à concourir après examen de leurs capacités techniques et financières et de leurs références techniques seront jugées et classées sur la base du critère « prix ». 11. Date d'envoi de l'appel à concurrence à la publication chargée de l'insertion : le 26 juin 2009. 12. Date d'ouverture des plis : L'ouverture des plis par la commission locale des marchés publics de l'Etat s'effectuera le 6 août 2009 à 9h30 en séance publique dans la salle de réunion du 1er étage du bâtiment B au Centre Administratif du Haut-Commissariat de la République, 9 bis, rue de la République, à Nouméa.