1. - Conditions de l'appel d'offres

CONFORTEMENT DES TALUS SUR LE LOTISSEMENT SCHEFFLERAS AVIS D'APPEL D'OFFRES Le Fonds Social de l'Habitat informe les entrepreneurs qu'il lance un appel d'offres ouvert pour le confortement des talus de déblai du lotissement SCHEFFLERAS sur la commune de Païta. 1. - Conditions de l'appel d'offres La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert. Le marché sera passé par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées. 2. - Décomposition en tranches et en lots Les travaux seront réalisés en une tranche unique et ferme. Il n'y a pas de décomposition en lots. Le délai global d'exécution des travaux est fixé à l'acte d'engagement. 3. - Consultation et retrait du dossier Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : •au service technique du Fonds Social de l'Habitat, 30 bis ,rue de la Somme, 1er étage, immeuble City Bay à Nouméa - Tél.: 26 60 05 - Fax : 26 60 09 ; • au siège de la société A2EP, 14, rue Glasser, Motor-Pool, Nouméa, Tél. : 27 55 00, Fax : 27 71 33. Le retrait du dossier se fait à SERICAL, 7 ter, route de la Baie des Dames, Ducos, Tél. : 27 25 73, Fax : 27 55 30. 4 - Modifications au dossier de consultation Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5 - Remise des offres Les offres devront être remises, au plus tard, le lundi 18 juillet 2005 à 16 heure : • soit déposées, contre récépissé, au service technique du Fonds Social de l'Habitat, 30 bis, rue de la Somme, l er étage, immeuble City Bay à Nouméa ; •soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur du Fonds Social de l'Habitat, BP 3887 - 98846 Nouméa Cedex. 6. - Validité des offres L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation ' des entreprises. Il sera tenu compte, dans le jugement des offres, des critères suivants : •Prix des prestations • Valeur technique • Références et garanties professionnelles et financières •Délai d'exécution •Conditions de recours à la sous-traitance • Bon paiement des cotisations CAFAT •Nombre d'employés déclarés et rapport de ce nombre au chiffre d'affaires. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Date de première parution : vendredi 24 juin 2005.