les entrepreneurs qu'elle lance, pour le compte du gouvernement de la Nouvelle-Calédoni…

AVIS D'APPEL D'OFFRES La Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres, informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance, pour le compte du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, maître de l'ouvrage, un appel d'offres public pour les travaux de : - Prise de vues aériennes, stéréopréparation, aérotriangulation restitution numérique et orthophotographie d'une zone de 70 350 ha environ sur la région de DOGNY. Le dossier peut être consulté au service topographique de la direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres, bureau de la cartographie, 1 bis, rue Unger, lère Vallée-du-Tir, Nouméa. Le dépôt des offres de prix sera reçu à la direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres (cellule des marchés) jusqu'au mardi 28 mars 15 heures 30. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au cahier des prescriptions spéciales joint au dossier de consultation des entreprises. Outre les critères de jugement déjà prévus à l'article 27 de la délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée, il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères additionnels suivants : - le délai d'exécution, - les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter à la réalisation du chantier. Les soumissionnnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de deux mois à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Le Directeur p.i., Jean-Pierre MESTRE