AVIS D'APPEL D'OFFRES La Société d'Équipement de la Nouvelle-Calédonie (SECAL), agissant en tant que…

AVIS D'APPEL D'OFFRES La Société d'Équipement de la Nouvelle-Calédonie (SECAL), agissant en tant que concessionnaire de la Province Sud pour l'aménagement du quartier de Kaméré, informe les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres ouvert pour les travaux d'aménagement de la Route de la Baie des Dames (tronçon collège, zone industrielle). 1. Objet des travaux : Les travaux à réaliser sont décomposés en une seule tranche : "Aménagement de la route de la Baie des Dames (RP7) depuis la rue Simonin jusqu'au giratoire du collège et terre-plein central représentant environ 800 ml de voirie et tous réseaux associés en souterrain". 2. Délais d'exécution des travaux : Les délais d'exécution sont fixés à l'acte d'engagement. 3. R etrait des dossiers : Le dossier peut être consulté à la Société d'Équipement de la Nouvelle-Calédonie (SECAL). Le retrait des pièces administratives et des plans d'exécution des ouvrages se fait à TIRAGE DE PLANS - 8, rue Valbonne -Nouméa - Tél. 27 56 50 - à partir du lundi 16 octobre 2006. Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard huit (8) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 4. Renseignements complémentaires : Les entrepreneurs pourront s'adresser à la SECAL, au plus tard quinze (15) jours avant la date de remise des offres, pour obtenir des compléments d'information au dossier d'appel d'offres. Ils pourront également s'adresser à la Société ETEC - B.P. 76 - 98845 Nouméa Cedex - Fax : 28 90 97. 5. Remise des offres : L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier d'appel d'offres (RPAO) joint au dossier de consultation des entreprises (DCE). Les offres seront reçues au siège social de la SECAL -28, rue du Général Mangin - B.P. 2517 - 98846 Nouméa Cedex, avant le lundi 20 novembre 2006 à 15 heures. 6. Critères de jugement : Outre les critères de jugement des offres prévus par la délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée par la délibération n° 74 du 21 août 1997, il sera tenu compte, dans le jugement des offres, des critères suivants : · le délai d'exécution, · la nature du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, · le paiement des cotisations CAFAT des entreprises et leur nombre d'employés, · le plan de charge des entreprises. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite, ou de ne donner qu'une suite partielle, au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de remise des offres. 7. Date de la première publication : le mercredi 18 octobre 2006.