Réalisation de 22 logements duplex Le Fonds social de l'habitat informe les entrepreneu…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Réalisation de 22 logements duplex Le Fonds social de l'habitat informe les entrepreneurs qu'il lance un appel d'offres ouvert pour la réalisation de 22 logements en duplex à KAMERE 1 — Conditions de l'appel d'offres La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert par corps d'état séparés ou en groupement d'entreprises. Le marché sera passé à prix global et forfaitaire pour tous les lots, sauf le lot 05 : Fondations profondes, qui sera réglé aux quantités réellement exécutées. Les prix seront fermes et définitifs. 2 — Décomposition en tranches et lots Les travaux seront réalisés en une seule tranche. Le délai global d'exécution des travaux est fixé à l'acte d'engagement. Les travaux seront répartis en 12 (douze) lots : Répartition des lots bâtiments Lot 01 - GROS OEUVRE Lot 02 - VRD et ESPACES VERTS Lot 04 - COUVERTURE Lot 05 - FONDATIONS PROFONDES Lot 08 - CHARPENTE Lot 10 - PEINTURE Lot 13 - ELECTRICITE Lot 14 - PLOMBERIE / SANITAIRES Lot 15 - MENUISERIES EXTERIEURES Lot 18 - MENUISERIE BOIS Lot 19 - REVETEMENTS SOLS ET MURS Lot 22 - PLATRERIE 3 — Consultation et retrait du dossier Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : - au service technique du Fonds social de l'habitat, 30 bis, rue de la Somme - 1' étage, immeuble City Bay à Nouméa - Tél. : 26 60 05 — Fax : 26 60 09 - Chez A.D.H. — Hervé DUMAS Architecte D.P.L.G. 15, rue E. Glasser — Motor Pool — Tel. / Fax : 27 62 98 Le retrait du dossier se fait à TIRAGE DE PLAN 8, rue de la Valbonne —Quartier-Latin — Tél. / Fax : 27 56 50 / 28 78 92 4 — Modifications au dossier de consultation Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5 - Remise des offres Les offres devront être remise au plus tard le mercredi 9 mai 2007 avant 16 heures, - soit déposées contre récépissé, au service technique du Fonds social de l'habitat, 30 bis, rue de la Somme - 1" étage, immeuble City Bay à Nouméa - soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur du Fonds social de l'habitat, BP 3887 98846 Nouméa Cedex. 6 — Validité des offres L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, · l'état des paiements des cotisations CAFAT et RUAMM, · le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires, · le plan de charge de l'entreprise. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Date de première parution : samedi 7 avril 2007.